1、的工作按本合同约定的分工范围和要求,供应工程所需的主要材料和设备。负责对乙方进行施工技术交底,并对乙方工程质量进度及安全文明施工进行监督。对乙方进行技术指导和质量监督,对乙方的施工进度工程质量安全生产文明施工等进行监督检查,发现问题及时向乙方提出整改意见,必要时有时有权发出停工令和返工令,甲方有权对乙方开具罚款票据。根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。按本合同约定办理计量支付手续,拨付和结算工程价款。乙方的工作编制施工方案报送甲方,经甲方审定后组织实施。服从甲方甲方上级主管部门及本工程业主监理的规章制度和管理规定。坚持文明施工,做好施工现场环境保护劳动保护和安全生产。乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗,不得无证作业。对已完工的工程和安装的设备,在验交前应负责保管,保证其完好状态。及时发放所雇佣民工的工资,严禁拖欠民工工资在工。

2、业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。如因不可抗力致使本合同无法履行,或因方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。双方履行完合同义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。本合同正本两份,具有同等效力,由。

3、本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地,更严禁将材料出售。乙方超过计划使用材料设备的部分,甲方按合同执行期间市场最高价的对乙方加收资金占用费采购保管费补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料,经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处罚。水电由乙方自行解决,若利用甲方供电的,电费按元度收取,用电数量为正常消耗量加损耗量。施工图纸甲方在开工前天内,向乙方提供套复印的施工图纸。甲方提供的施工图纸说明技术交底和有关材料作为施工的有效依据,正式开工前由乙方会同甲方共同审阅,施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示,由甲方专业工程师负责解释。非经甲方提供的施工图纸技术交底,不能作为乙方永久性工程的施工依据。变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸,必须报请甲方审核批准后方可使用。甲方。

4、承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处臵方案,工程承包人项目经理收到处臵方案后小时内予以认可或提出修改方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处臵。如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专。

5、保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除甲方向乙方所供材料费用机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。乙方应合理使用甲方拨付的工程款,并不得挪用。每期工程款拨付时,乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核,同时将上月工人签字的工资表复印份交到甲方财务部门。工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据,按乙方实际完成的且经甲方监理业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。本质量保证金的比例为结算工程总造价的。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起年,工程保修期为行缺陷责任期满之日算起年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。材料设备的供应凡甲方统采购的特殊材料设备,未经甲方同意,乙方不得自购,经发现自行采购将按所列单价的倍进行处罚,且自购材料设备不得在。

6、程缺陷责任期内,负责工程的缺陷修复。风险提示劳务分包人资质必须严格审查分包单位的资质。主要是审核资质证书营业执照的真实性有效性是否与承接的任务等级要求相符。分包人提供的有关证书复印件应与原件核对并加盖对方套红印章留存。承包方旦没有严格审核分包人资质,将工程分包给没有资质的分包单位或者分包单位超越资质等级的,造成合同无效情形,甚至给承包单位造成额外损失。劳务分包人资质资质证书编号；资质专业及等级。十工程质量乙方必须严格按照本工程设计文件现行技术规范及相关工程施工规范组织施工,并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。乙方所承包的工程,按本工程技术规范检查验收,工程质量保证合格率,优良率达到以上,并达到甲方项目质量计划的质量目标。凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程。

7、工程承包人和劳务分包人各份；本合同副本份,工程承包人执份,劳务分包人执份。本合同双方约定签字盖章并送备案后生效。附件工程承包人供应材料设备构配件计划附件工程承包人提供施工机具设备览表附件工程承包人提供周转低值易耗材料览表工程承包人公章工程劳务分包人公章法定代表人签字法定代表人签字委托代表人签字委托代表人签字年月日年月日建设工程施工劳务分包简单的合同篇承包人甲方地址劳务分包人乙方地址风险提示严格签订劳务分包合同承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同,避免旦发生工期质量问题,由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确,施工企业就很难维护自己的权益。劳务分包人合法运作必须包含两种形式是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人总承包企业或专业承包企业建立劳务分包合同关系；是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每个工人签订劳动合。

8、合同签订地合同履行地签订时间年月日乙方代表人联系方式合同签订地合同履行地签订时间年月日建设工程施工劳务分包简单的合同篇工程承包人施工总承包人或专业工程承分包人劳务分包人依照中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,鉴于以下简称为发包人与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承分包合同以下称为总分包合同,双方就劳务分包事项协商成达致,订立本合同。劳务分包人资质情况资质证书号码发证机关资质专业及等级复审时间及有效期劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称工程地点分包范围提供分包劳务内容分包工作期限开始工作日期年月日,结束工作日期年月日,总日历工作天数天。质量标准工程质量按总分包合同有关质量的约定国家现行的建筑施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工作必须达到质量评定等级。合同文件及解释。

9、同。为确保甲方承建的工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将工程承包给乙方施工。根据民法典建筑法的有关规定,为明确甲乙双方在施工过程中的职责,经双方协商,签订如下协议工程概况工程名称工程地点工程内容承包方式工程期限开工日期年月日。竣工日期年月日。总工期为共个日历天。工程造价工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。本工程造价单项价格次包死,不受天气变化市场价格职工生活费用增加甲方相关工程施工进度国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决不可抗力是指当事人不能预见不可避免不能克服的事情。单价；工程量；合同总价。工程结算施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的,甲方工程全部完成进入保修期后支付至,扣留的总造价的转为质量。

10、甲方有权单方终止本合同,并没收履约保证金。十违约责任因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的,合同工期顺延。因乙方施工质量达不到设计和规范要求的,甲方有权要求乙方返工或返修,其费用由乙方承担,影响工期的,由乙方承担违约责任。因乙方责任导致工程不能继续施工的,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失由乙方承担。若乙方不经甲方同意而自行终止合同,甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的予以支付,剩余的作为甲方对乙方的违约罚款,不再支付给乙方,同时没收履约保证金。十附则本合同未尽事宜,双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议,补充协议和本合同具有同等的法律效力。本合同自双方代表签字盖章后生效,合同履行完毕,自行失效。本合同式份,双方各执份,具有同等法律效力。因履行本合同发生争议,双方协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。甲方代表人联系方式。

11、顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下本合同;本合同附件;本工程施工总承包合同;本工程施工专业分包合同。标准规范除本工程总分包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下总分包合同工程承包人应提供总分包合同有关承包工程的价格细节除外,供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供份总包合同或专业分包合同有关承包工程的价格细节除外的副本或复印件。劳务分包人应全面了解总分包合同的各项规定有关承包工程的价格细节除外。图纸工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。项目经理工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务,职称。劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务,职称。工程承包人义务组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总分包合同,组织实施施工管理的各项工作,。

12、质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的,由乙方承担违约责任。十安全施工在施工中,乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定,重视施工现场作业安全,制定安全措施,做好特殊工种的劳动保护工作。乙方负责施工范围内的安全事故处理及切安全责任。乙方必须安排专业的安全管理人员,负责施工段内的切安全,经常检查设备机械安全标志的完好情况,杜绝切安全事故的发生。为了保护工程保障施工人员和群众的安全,在必要的地点和时间内,乙方应设臵照明安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施,甲方不承担任何费用。旦发生伤亡事故,乙方必须立即通知甲方代表和急救机构,甲方代表应按规定向上级安全建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件,所有的费用由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。十工程转包与分包本工程不允许分包或转包,若乙方违反这规定,。

参考资料：

[1]建设工程施工劳务分包合同（23篇）（第332页，发表于2023-10-20）

[2]建设工程施工劳务分包合同（20篇）（第240页，发表于2023-10-20）

[3]建设工程施工合同（22篇）（第222页，发表于2023-10-20）

[4]建设工程施工合同（21篇）（第240页，发表于2023-10-20）

[5]建设工程设备租赁合同书（20篇）（第80页，发表于2023-10-20）

[6]建设工程设备采购的合同（8篇）（第28页，发表于2023-10-20）

[7]建设工程劳务施工分包合同（4篇）（第34页，发表于2023-10-20）

[8]建设工程劳务合同（18篇）（第121页，发表于2023-10-20）

[9]建设工程监理合同（17篇）（第269页，发表于2023-10-20）

[10]建设工程技术咨询合同（23篇）（第77页，发表于2023-10-20）

[11]建设工程技术咨询合同（17篇）（第58页，发表于2023-10-20）

[12]建设工程合同（18篇）（第92页，发表于2023-10-20）

[13]建设工程管理服务合同（9篇）（第34页，发表于2023-10-20）

[14]建设工程代理合同（3篇）（第12页，发表于2023-10-20）

[15]建设工程承包施工合同（20篇）（第135页，发表于2023-10-20）

[16]建设部商品房买卖简单合同（7篇）（第52页，发表于2023-10-20）

[17]建行住房贷款合同（20篇）（第68页，发表于2023-10-20）

[18]建房施工合同专业版（25篇）（第65页，发表于2023-10-20）

[19]建房施工合同（24篇）（第71页，发表于2023-10-20）

[20]建房施工合同（23篇）（第71页，发表于2023-10-20）