1、部门进行勘察鉴定。伤亡事故定性后,分清责任,如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故,由乙方承担。甲方的权利和义务甲方负责进行技术交底,在施工中进行检查报验和组织验收。给乙方施工队提供住宿和伙房安臵,制作场地,水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。乙方的权利和义务按国家相关质量标准制作,按甲方提供的图纸,实际测量后制作安装,否则造成的切损失均由乙方承担。遵守甲方的管理,安全文明施工,保证质量。违反操作规程而产生的切安全事故均有乙方自行负责承担。本协议未尽事宜,双方签订补充协议。十本协议式两份,甲乙双方各份。十本协议自双方签字后生效,至工程结束货款结清后终止。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日建设施工劳务分包合同集合篇甲方乙方甲方根据施工需要,现将工程的部分工作,分包给乙方,现甲乙双方就安全管理事宜达成如下协议甲方。

2、方代表签字后即生效,协议式两份,加双方各执份。甲方乙方年月日年月日建设施工劳务分包合同集合篇以下简称甲方以下简称乙方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用原则,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成致,订立本合同。工程概况工程名称杨寿镇小区杆线工程工程地点杨寿镇开工日期xx年月日竣工日期xx年月日质量等级优良工作内容新立米电杆根,架设导线档;敷设电缆根,电缆根,安装电缆分支箱台,沿墙敷设导线米;合同价款yen;元,大写拾捌万圆整双方义务甲方负责编制施工组织设计,统制定各项管理目标,组织编制施工计划物资需用量计划表,实施对工程质量工期安全生产文明施工,监督检查和验收。甲方负责工程测量定位技术交底,组织图纸会审,统安排技术档案资料的收集整理及交工验收。甲方负责按时提供图纸,及时交付。

3、年月日年月日建设施工劳务分包合同集合篇甲方乙方甲乙双方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及相关法律法规,在平等自愿充分协商致的基础上,为了明确双方在施工过程中的权益和责任,根据本工程的实际情况,双方签订以下条款。工程名称及地点承包方式包工包料,包制作安装。样式要求以图纸要求和甲方要求为准。付款方式合同签订,材料到场,负责人验收签字后,开始施工,每十层完工后,支付已完工程造价的给乙方,工程施工全部完工后支付总价款的,竣工验收合格后付至总工程造价的,剩余作为质保金,年后无息付清。质量标准达到国家现行施工验收规范进行施工,达到验收合格。安全生产及安全事故处理安全施工发包人承包人必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。乙方人员发生伤亡时,双方应尽力抢救,同时保护好现场,以便有关。

4、收不合格的情况投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。如甲乙双方必须相互借用或租赁,应由双方有关人员签借用租赁手续。借出方应保证借出的的设备和工具符合安全要求,但借入方的设备和工具符合安全要求,但借入方必须进行检验,借入适用方经接收,设备和工具的保管维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成的伤亡事故均由借用方来承担责任负责赔偿。,对施工现场的脚手架各类安全防护措施安全警告牌,不得擅自拆除更改,如确实需要拆除更改的,必须经工地施工负责人和安全管理人员同意,并采用必要可靠的安全措施后方能拆除。任何方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位承担。防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪用他用。,要保护好施工现场周围财产安全及相关协助人员的人身安全。在施工期间,出现安全事故,均由乙方自行负责,与甲方无关。本协议双。

5、重复停电,则与乙方无关。质量验收乙方应确保所完成工作的质量,符合本合同约定的质量标准。乙方工作质量不合格时,应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的相关责任。合同价款甲乙双方签订合同日内,甲方预付工程造价的给乙方;工程竣工后甲方应在个工作日内与乙方结清剩余款项。其他条款乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调解,任何方不愿和解调解或和解调解不成的,任何方可向甲方所在地人民法院起诉。乙方应当按照劳动法律政策的规定与员工签订劳动合同,办理社会保险和团体意外伤害险,乙方员工与乙方发生劳动争议,或者在工作中受伤由乙方负责,与甲方无涉。本合同自双方签章之日起生效,至工程竣工验收合格,价款结清后自行终止。本协议正本式份,具有同等效力,双方各执份。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字。

6、责任。切割机电焊机乙炔瓶等是否符合标准,对于不符合标准的,安全员有权制止施工。建设施工劳务分包合同（21篇）。工期提前施工工期按合同约定期限每提前天,按合同价款的奖励。质量与检验按图纸设计的要求施工,质量规格必须达到合格工程标准,并符合设计规范要求。主体达到市优质结构标准。砼墙板达到清水砼要求,不抹灰。执行国家建筑工程施工质量验收统标准GB。本项分包工程具体执行质量验收规范名称编号建筑地基基础工程施工质量验收规范GB混凝土结构工程施工质量验收规范GB砌体工程施工质量验收规范GB屋面工程质量验收规范GB建筑地面工程施工质量验收规范GB建筑装饰装修工程质量验收规GB等国家地方现行施工规范标准规定,工程质量经有关部门核验,达到合格标准。达不到约定标准的,乙方应按甲方的要求返工。因乙方原因达不到约定标准的,乙方承担返工的费用,工期不予顺延。其它本合。

7、应供材料设备,所提供的施工机械设备周转材料安全设施,保证施工需要。甲方负责向乙方支付合同价款。甲方负责与发包人监理设计及有关部门联系,协调现场工作关系。乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责,提供具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。乙方应加强工作人员安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;按照甲方工作安排,投入足够的人力保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保消防环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改返工工期拖延安全事故造成的损失。乙方应自觉接受甲方及有关部门的管理监督和检查;接受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。乙方应按甲方统规划堆放材料机具,按甲方标准化工地要求设臵标牌,搞好生活区管理,做好自。

8、,必须双方查验方可进行施工,如单方故意拖延停工等,单方赔偿另方当天的费用;事项乙方人员进场须听从甲方管理员的安排吃住安全等事项,有事及时反映,及时决定,及时解决;乙方人员进场后,甲方须保证乙方工人及时上工,不得时常停工停料,在正常施工中,甲方若不能保证乙方班组所有人员正常上班,且当天窝工在半天以上,甲方需补助乙方在场窝工人员生活费用每人每天元;甲方若在前期班组变动,须及时通知乙方协商后作出决定,必处于补助民工的生活费用和开资每人每天为元;付款方式经双方协商付款以xx年月日的前期工程量,大约万点工另算,甲方付给乙方在xx年月日前期工程量的,点工另付,xx年月号后所做工程量以个月工程量的标准甲方付给乙方,付另个月工程款时补付给乙方另个月的工程款,后期以此付款法,不得拖延。在总工程量完成时,甲方付给乙方xx年月日前,所余工程款大约万元,所有工程完。

9、身责任区的治安保卫工作。乙方按时提交完整的统计报表工作记录,配合甲方办理交工验收。乙方应做好施工场地周围建筑物构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的切经济损失。安全健康与环境保护乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按甲方交代的安全技术标准进行作业,并随时接受甲方行业内安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方不按照甲方要求,安全措施不力违反规程造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。乙方应将经过安全考试合格的施工人员名单和工作负责人名单报甲方。现场所有施工人员均需持有电工进网作业许可证。乙方因配合不力或工作质量问题等因素,造成工程延时送电或重复停电,甲方按xx元小时扣减乙方劳务费,不足小时按小时计算。工作中若遇天气突变等不可抗力造成延时送电或。

10、米,本价钱双方协商同意,以纯包工的形式承包,本合同在双方毫无异议的情况下订立,任何方不得无理由推翻此合同的价钱。质量乙方于施工期间在确保工程质量的前提下,还保证工程进度,同时听从甲方在现场管理的安排;甲方在施工期间中确保材料及时到位,做好砼浇筑前期准备工作,避免在施工中延误时间和停工;在施工中乙方保证人员及时到位,按甲方的要求保证工程正常施工;以上事项若单方延误而造成后果则由该方自行负责;在施工中出现和碰到客观原因和严重事故等非抗力事件,引起施工的难度及费用增加等问题,双方及时协商及时解决。单方不得作出任何无理要求和误工停工等,其造成后果有该方负责;如在工程中出现模工钢筋工副工在工程中出现不配合等现象,双方及时处理和解决,施工前须双方查验,方能施工,如单方不进查验,如果单方强力要求对方还不进行查时,施工中造成后果由单方负责;在施工前每项工程。

11、成甲方付清后期所余的全部工程款,甲方做到人走款清的责任;本合同签订起,乙方不承担所劳务税务,保险等切费用开资;本合同自签订起双方不得推翻,如乙方单方推翻,乙方以工程量的工程款xx年月日前的万元作保,甲方也以万元作保,如甲方不认可,乙方可采取任何手段,造成后果甲方自负;本合同签订起,乙方工人在两天内上工,如上不了工,甲方要补助乙方工人生活费用每人每天元;本合同签字生效甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日建设施工劳务分包合同集合篇发包人承包人工程名称罗田大别川旅游驿站综合楼工程施工地址罗田县大河岸滚石坳根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商致,订立本合同。第条工程概况及承包工作内容工程名称罗田大别川旅游驿站综合楼工程工程概况建筑面积包工。

12、同未尽事宜,由甲乙双方另行议定,并签定补充协议。补充协议与本合同不致的,以补充协议为准。双方应积极配合办理房屋租赁登记备案手续。本合同在履行中发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成时,甲乙双方均可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。本合同自双方签字之日起生效,本合同式伍份,甲方执肆份,乙方执壹份,均具有同等效力。本合同生效之日,之前双方就房屋签订的租赁合同补充协议自动终止。本合同之附件均为本合同不可分割之部分。附件以下无正文。甲方签章乙方签章授权代表签字授权代表签字年月日年月日建设施工劳务分包合同集合篇分包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿公正和诚实信用的原则,双方就筒仓工程砼施工劳务合作事项协商致订立本合同。甲方将大唐电厂筒仓工程混凝土的施工承包给乙方,单价为以立方米计价元立方。

参考资料：

[1]建设施工劳务分包合同（20篇）（第122页，发表于2023-10-20）

[2]建设施工合同（24篇）（第176页，发表于2023-10-20）

[3]建设工程自愿承包施工合同（3篇）（第20页，发表于2023-10-20）

[4]建设工程装修合同（4篇）（第26页，发表于2023-10-20）

[5]建设工程招标代理委托合同（24篇）（第183页，发表于2023-10-20）

[6]建设工程招标代理合同（26篇）（第229页，发表于2023-10-20）

[7]建设工程招标代理合同（19篇）（第208页，发表于2023-10-20）

[8]建设工程委托检测合同（3篇）（第16页，发表于2023-10-20）

[9]建设工程施工劳务合同（14篇）（第129页，发表于2023-10-20）

[10]建设工程施工劳务分包简单的合同（23篇）（第294页，发表于2023-10-20）

[11]建设工程施工劳务分包合同（23篇）（第332页，发表于2023-10-20）

[12]建设工程施工劳务分包合同（20篇）（第240页，发表于2023-10-20）

[13]建设工程施工合同（22篇）（第222页，发表于2023-10-20）

[14]建设工程施工合同（21篇）（第240页，发表于2023-10-20）

[15]建设工程设备租赁合同书（20篇）（第80页，发表于2023-10-20）

[16]建设工程设备采购的合同（8篇）（第28页，发表于2023-10-20）

[17]建设工程劳务施工分包合同（4篇）（第34页，发表于2023-10-20）

[18]建设工程劳务合同（18篇）（第121页，发表于2023-10-20）

[19]建设工程监理合同（17篇）（第269页，发表于2023-10-20）

[20]建设工程技术咨询合同（23篇）（第77页，发表于2023-10-20）