1、规章制度。接受甲方及有关部门的管理检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施;交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收。积极配合保运,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。准时签收甲方传达的各类文件变更技术交底奖罚通知等资料,不得拒收;第条工程结算结算方式本项目采用固定劳务单价结算方式进行结算;第条劳务工作质量与验收乙方完成约定之劳务应认真按照标准规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检互检交接检制度,随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工修改,承担由自身原因导致返工修改的费用;乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸设计变更甲方。

2、程质量要求乙方必须严格按照建筑安装工程质量检验评定标准现行的施工验收规范及设计要求进行施工。乙方承接的工程验收必须达到质检站次验收合格,实测点合格率在以上。乙方对所承接方的工作内容在进行验收前,必须先自检后合格后,再申请由项目质检部检查,最后请业主监理质检站设计等验收检查,在此过程中乙方必须主动配合并承担相应费用。如以上检查验收未达到规范质量要求,所有返工材料费人工费由乙方自己承担。在施工中如乙方违反现场管理规定,不积极配合项目部及业主监理的合理要求,给项目部造成经济损失或恶劣影响的,项目部有权警告罚款直至解除劳务承包合同,并由承包方自行承担相应损失。乙方在施工过程中严格各工序相关操作规范和项目部的安全技术交底施工组织方案进行操作,严禁违章违规操作。同时接受项目部业主建筑师监理的检查,任何方提出的质量问题均要求无重要条件整改,对项目造成损失。

3、费时扣除。发下列情况,经甲方确认,乙方办理工期签证,顺延合同工期人力不可抗拒的灾害而被迫停工;甲方未按期拨付劳务费用影响施工;临时停水停电天以上;其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。工程质量等级;合同价款本合同造价为人民币大写乙方投入施工人数人。第条合同文件适用标准和法律适用法律法规中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;适用标准及规范现行国家及工程当地有关标准规范;第条甲方责任实施对工程质量安全工期文明施工计量检测实验化验的控制监督检查和验收;随时检查乙方施工设备的`运行材料保管使用情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改返修,相应费用由乙方承担;第条乙方责任对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;自觉遵守法律法规及甲方与业主的有关。

4、格标准,达不到每次罚款元。乙方必须遵守施工现场的切规章制度;遵守公司项目部治安要求及治安管理制度,搞好内外关系,若引起纠纷,除自行承担所有的经济损失外,项目部还将视其情节轻重处以元以上的罚款。乙方人员发生伤亡事故时,双方应尽力全力施救,同时保护好现场,以便有关部门进行勘察鉴定。伤亡事故定性后,形成安全事故调查报告,分清事故责任后,按以下办法处理属于乙方责任,由乙方参照国家和地方政府有关法律法规自行对伤亡工人或家属进行善后处理,费用乙方承担。属甲方责任,由甲方参照国家和地方政府有关法律法规会同乙方进行善后处理,费用甲方承担。无论事故责任是谁,均由乙方直接面对出事故的工人及家属,所发生的费用按本合同相关条款执行。若乙方人员在施工现场非因工死亡时,由乙方自行妥善处理。乙方负责签订劳务合同,并承担甲方劳务分包期间由劳动合同法规定的相关责任和义务。工。

5、清清洁卫生等工作。十附则本合同自双方签字后生效。本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地合同履行地的人民法院起诉。本合同未尽事宜,双方协商解决,协商致的可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。甲方代表人联系方式合同签订地合同履行地签订时间年月日乙方联系方式合同签订地合同履行地签订时间年月日建筑安装劳务合同篇承包单位甲方劳务单位乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程施工合同及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利权益平等的原则,经协商致签订本合同。第条工程概况工程名称工程地点工程内容劳务承包范围劳务承包期限开工日期年月日;完工日期年月日;个总日历工期日。经双方协商,按合同工期每提前天竣工,甲方按付给乙方工期奖,工期延误天违约金在拨付乙方劳务。

6、交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。第条安全施工乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,出现人员安全事故均由乙方承担劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具绝缘手套胶鞋等由乙方自行配备;乙方在动力设备高压线路地下管道易燃易爆地段及交通要道附近施工前,应向甲方提出安全保护措施,经批准后实施,甲方承担相应费用。第条材料设备供应与保管甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料;甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理。济损失的,由责任方承担责任;第条合同的生效与终止合同生效日期合同终止日期工程全部完工并交付业主,合同终止第十条附则本合同正本两份,具有同等效力,双方各执份双方商定的其它条款;合同订立时间年。

7、的必须全额赔偿并给予相应的处罚。工程概况工程项目工程地点工程内容发包方式劳务承包劳务分包时间开工时间从年月日到年月日,共计天。该时间必须按甲方的要求执行,因乙方原因未能在约定的时间内完工,每延期天支付违约金元,累加计算。劳务价格及工作内容见附表工作内容及要求按图纸和相关规范进行施工。劳务价格中包括下列费用施工作业全过程人工工资奖金机具及机具消磨维修费节假日加班赶工补贴费工人差旅住宿费安全帽安全带配臵费施工作业人员劳动保险工伤保险费等。劳务费结算办法在工程质量合格的情况下按施工进度支付劳务费。按双方签订合同人工清单执行。工程全面完工经业主监理质检站设计等有关单位验收合格后,根据甲乙双方现场收方计量,按合同约定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的。需扣除每月进度款。保险乙方人员的保险由乙方负责按有关规定办理。安全生产及安全事故处理甲乙双方必。

8、如发生损坏丢失,应按质按价赔偿。十原材料控制实行现场材料领取制度,材料损耗按清单定额计算,材损超过清单定额的从劳务费中扣除。对计划合理,节约用施工料无浪费的优秀班组,完工结算时由班组申请,项目部及公司主管部门审批,视工程规模大小给予奖金元。十其它乙方不得以任何理由另行提出附加条件,否则,视乙方违约,甲方有权终止合同。双方应严格履行投标承诺书及本合同条款,未尽事宜甲乙双方协商解决。乙方不得转包或分包,否则项目部视为违约,甲方有权终止合同。合同式份,即甲乙双方各执份。十各专业工班按工程进度付款付款执行表;甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日。十附则本合同自双方签字后生效。本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地合同履行地的人民法院起诉。本合同未尽事宜,。

9、须认真执行国家劳动安全法和有关法律法规。乙方应严格执行国家及地方相关安全法律法规工程管理条例及操作规程,对每个班组的每个作业人员必须进行安全教育交底,并在安全交底书上签字,确保无安全事故发生。乙方设为安全员,对工人进行安全教育环境保护教育和职业病防治教育,遵守安全技术交底,防止高处坠落落物伤人触电火灾及机械伤害事故。乙方要为工人办理意外伤害保险及法律规定的其他保险;乙方施工过程中坚决杜绝重伤死亡事故事件的发生。安全帽安全带及其他工护具自备。施工时,严禁向建筑物周及电梯井内丢任何物品,施工电梯载物要搁臵平稳;严禁酒后上班,严禁拆除工地防护,在施工中若因违章操作或乙方自身原因造成的伤亡等安全事故其经济责任由乙方自行负责。甲方概不承担任何责任和费用,并将视其情节轻重处以元以上罚款。乙方安全事故经济责任人。乙方必须自行承担各工种各工序的材料堆码落手。

10、安全事故责任由乙方全部承担。所有施工人员需持有身份证职业资格证书务工证暂住证就业证计划生育证明,特殊工作人员必须持有特种作业操作证,进场后,甲方严格按乙方投标时的班组花名册进行核对。进场人员的职业资格证书在进场时必须达到,月后必须达到,如检查必须达到上述要求施工人员和花名册人员需要严格保持致。乙方施工班组进场施工后,由于工作进度工程质量出现问题或因价格纠纷使工程无法进行时,经双方协调不成,甲方在劳务价格不变的前提下,可直接调换劳务班组。凡给甲方带来较坏影响的劳务队伍,取消该队伍在公司范围内的劳务投标资格。当施工现场劳务合同发生争议时,经现场协商不成,可由甲方人力资源部组织调解。乙方完成本合同约定工作后结付人工费余款。乙方人员必须按操作规程验收标准施工图纸及有关说明施工,在施工中必须对成品半成品进行保护,爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具。。

11、双方协商解决,协商致的可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。甲方代表人联系方式合同签订地合同履行地签订时间年月日乙方联系方式合同签订地合同履行地签订时间年月日建筑安装劳务合同篇承包单位甲方劳务单位乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程施工合同及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利权益平等的原则,经协商致签订本合同。第条工程概况工程名称工程地点工程内容劳务承包范围劳务承包期限开工日期年月日;完工日期年月日;个总日历工期日。经双方协商,按合同工期每提前天竣工,甲方按付给乙方工期奖,工期延误天违约金在拨付乙方劳务费时扣除。发下列情况,经甲方确认,乙方办理工期签证,顺延合同工期人力不可抗拒的灾害而被迫停工;甲方未按期拨付劳务费用影响施工;临时停水停电天以上;其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。工程质量等级;。

12、月日甲方公章法定代表人签字年月日乙方公章法定代表人签字年月日建筑安装劳务合同篇甲方乙方工种身份证号为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利义务和违约责任,根据国家劳动合同法和本企业规章制度的有关规定,经双方友好协商签定本合同。建筑安装劳务合同（7篇）。十双方义务甲方义务乙方工人进驻甲方施工现场时,甲方应配合乙方对其进行遵纪守法安全消防环境保护社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督检查。甲方应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术质量安全职业健康及现场危险源标识。甲方应按合同规定向乙方办理劳务费的结算。乙方责任乙方对施工作业人员必须认真审查,保证施工作业人员的政治素质身体素质和技术水平。所有进入施工现场的操作人员,男性必须是至周岁女性必须是到周岁,身体健康无残疾及其他不适应高空和重体力劳动的疾病的人员。否则,由此造成的质量。

参考资料：

[1]建筑安装劳务分包合同（3篇）（第16页，发表于2023-10-20）

[2]建造师借调合同（3篇）（第12页，发表于2023-10-20）

[3]建设招标委托代理合同（8篇）（第40页，发表于2023-10-20）

[4]建设用地土地租赁的合同（25篇）（第90页，发表于2023-10-20）

[5]建设项目委托合同（3篇）（第14页，发表于2023-10-20）

[6]建设维修合同（3篇）（第14页，发表于2023-10-20）

[7]建设施工劳务分包合同（21篇）（第100页，发表于2023-10-20）

[8]建设施工劳务分包合同（20篇）（第122页，发表于2023-10-20）

[9]建设施工合同（24篇）（第176页，发表于2023-10-20）

[10]建设工程自愿承包施工合同（3篇）（第20页，发表于2023-10-20）

[11]建设工程装修合同（4篇）（第26页，发表于2023-10-20）

[12]建设工程招标代理委托合同（24篇）（第183页，发表于2023-10-20）

[13]建设工程招标代理合同（26篇）（第229页，发表于2023-10-20）

[14]建设工程招标代理合同（19篇）（第208页，发表于2023-10-20）

[15]建设工程委托检测合同（3篇）（第16页，发表于2023-10-20）

[16]建设工程施工劳务合同（14篇）（第129页，发表于2023-10-20）

[17]建设工程施工劳务分包简单的合同（23篇）（第294页，发表于2023-10-20）

[18]建设工程施工劳务分包合同（23篇）（第332页，发表于2023-10-20）

[19]建设工程施工劳务分包合同（20篇）（第240页，发表于2023-10-20）

[20]建设工程施工合同（22篇）（第222页，发表于2023-10-20）