装工程承包合同条例及劳动法的的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第条工程概况工程名称工程地点面积结构及施工位臵承包范围;幕墙的加工制作及安装。及材料次搬运不含多次搬运。承包方式;包清工包材料消耗保安全包质量包工期。工期约定;合同单价及价款价款依据本合同条款,邀标说明及报价单,现场签证。本合同为人工费清包,但包括小型机械,小型工具,用具,级用电设施,安全及劳保用品等。第条甲方工作职责开工前天,向乙方提供经确认的施工位臵及做法说明份,并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿,及生活和施工所需要的水电,及设备。指派D为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量及进度,进行监督检查,办理现场调节,验收,变更签证,及其他手续。向乙方提供经图审过的完整蓝图份,白图两份。配合乙方就施工条件与总包方第方进行沟通及交渋。对乙方提供的材料申请进行核实并及时配发。第条乙方工作职责参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底及以施工为前提系列会议,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。对施工材料做好预算并及时交甲方审核。指派D为乙方驻工地代表,负责履行合同。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制人工结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,接受总包对专业分包的lsquo;安全生产管理及文明施工奖罚实施细责lsquo;妥善保护好施工现场周围的建筑物,设备管线,古树明木不受顺坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好与其他施工单位的共存施工关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改建筑物结构,脚手架及各种管线设备。工程竣工未移交甲方前,负责对现场切设施和工程成品进行保护。乙方收到工程款后,应优先安排务工人员工资的支付不得无故拖欠,甲方有权进行监督。第条关于工期的约定甲方要求比合同约定工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因此采取措施而产生的费用。因为甲方原因造成未按约定完成工作,影响工期,则工期顺延,如影响过大造成乙方经济损失,则由甲方承担。因乙方原因,不能按期完成工作量影响工期则工期不顺延,并承担甲方损失。因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气,停工及不可抗因素造成影响,导致停工小时以上,周内累计计算,则工期顺延。第条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸,施工组织说明,设计变更和建筑装饰装修工程质量验收规范GBxx,玻璃幕墙工程质量检验标准JGJTxx等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准。本工程应达到国家质量评定合格标准。甲乙双方应该及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收乙方可自行验收,甲方应予以认可。若甲方要求复检时乙方应按要求办理复检,甲方应承担复检费用及损失,由此造成停工,工期顺延。由乙方原因造成质量事故,其反工费用由乙方承担。工程竣工后乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能够组织验收,需通知乙方另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方成品保护和看管费用。第条关于工程价款及及结算的约定双方商定本合同单价采用固定价格。本合同生效后,甲方分次支付乙方人工费,具体支付方式如下施工人员进场后,甲方按人数付给乙方劳务工生活费元每人每月。埋板放臵完成后周内付至合同价款的。骨架全部完成,周内付至合同价款。幕墙基本完成后周内付至合同价款的。验收合格后付清尾款。余留作为保修金,年后付清。本工程保修期为验收后年,乙方负责保修期内的幕墙保修工作。第条关于安全生产和防火的约定。甲方提供的图纸或做法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程,建筑安装工人安全操作规程,中华人民共和国消防条例和其他相关的法规,规范。由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程,消防条例,和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担切经济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全事故或火灾事故,乙方应承担由此产生的切经济损失。施工中乙方动用电气焊。需办理动火手续,采取防护措施,并有专人看管监护确保现场没有安全隐患方可以离去。第条奖励和违约责任的约定由于甲方原因造成延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方支付给乙方合同价款万分之的违约金。由于乙方原因逾期完工,每逾期天,乙方支付给甲方合同价款万分之的违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前天,甲方支付乙方万元,作为奖励。乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料,并做好成品保护。乙方未办理任何手续,自行拆除建筑物结构,脚手架或设备管线,由此造成的损失或事故包括罚款由乙方承担。乙方在施工期间因为质量或安全违反总包安全规定,所造成的罚款由乙方承担。施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出,乙方不得自行作为。因方原因造成合同无法继续履行时,应向另方提出,办理合同终止协议,并由责任方赔偿另方经济损失。第条合同解除如方严重违反约定导致工程无法继续,则另方有权解除合同,并由责任方赔偿另方经济损失。工程完工后年内合同自行解除。第十条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程质量,及进度的前提下,双方可采用协商方法解决,或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁,当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十条附则本工程需要进行保险时,应另订协议。本合同正本份,双方各执份,副本份,甲方执份,乙方执份。本合同履行完成后自动终止。甲方;乙方;电话电话开户行开户行户名户名帐号帐号日期日期建筑工程劳务居间的合同范本篇甲方公章乙方公章依照中华人民共和国合同法及国家相关法律法规和公司文件相关规定,遵循平等自愿公平和诚信的原则,甲乙双方就工程劳力施工承包事宜协商达成致。订立本合同。第条工程概况工程名称。工程地点。第条工程承包范围。第条工程工期风险提示明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目增加工作量提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。计划开工日期年月日,计划完工日期年月日,总日历天数天；主要节点工期；乙方应无条件执行甲方的进度计划安排包括新调整的进度计划。第条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到。第条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下本合同；招投标文件；本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第条标准规范本合同适用标准规范。第条甲方责任和义务负责统制定各项管理目标,组织编制施工计划物资需用量计划表,实施对工程质量工期安全生产文明施工计量检测实验化验的控制监督检查和验收。负责与业主监理设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣技术差不服从指挥有违法乱纪行为的人员予以清退。及时提供由甲方供应的施工机械设备周转材料。按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。统筹安排协调解决乙方施工人员生活临时设施用水用其费用。协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。第条乙方责任和义务遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全文明施工环境和职业健康安全劳动保护等工作。严格按照设计图纸施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求包括调整后的计划,合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力物力保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修工期拖延损失及各种罚款。应按招标文件要求和承诺的管理人员安全员持证保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到。服从甲方和业主的监督检查管理；接受甲方和业主有关人员对质量进度技术安全生产文明施工环境保护等方面的管理接受甲方随时检查其设备材料保管使用情况及其操作人员的有效证件持证上岗情况。做好施工场地周围建筑物构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的切经济损失及各种罚款。按甲方统规划堆放材料机具；妥善保管合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具周转材料及其他设施。按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资务工人员工资每月造册备案,承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品如安全帽安全带工作服手套及其它相关的防护用品；进场施工人员要求具备思想素质好身体健康技术熟练等条件；禁止岁以下的未成年人和岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。第条环境保护安全生产和文明施工甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产文明施工环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度监督监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担切责任后果和经济费用。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。乙方就严格执行建设主管部门及环保消防环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工；保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采取切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音