1、甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并承担责任。乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和工程承包企业开具的统发票,可向市智能建筑协会调解,也可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投诉。弱电工程外包合同(5篇)。付款方式工程完成以上支付工程。
2、等,在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作包括所购的材料设备等协助搬运至现场。弱电工程外包合同(5篇)。弱电工程外包合同篇弱电工程外包合同篇发包方简称甲方承包方简称乙方概况甲方弱电工程系合法使用。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关资质证书的企业法人。弱电施工地点区县路号。弱电工程实施内容详见附件弱电工程实施内容表。承包方式包工包料清包工部分承包。总价款元,大写人民币其中材料费,人工费管理费,设计费垃圾清运费,税金其他费用经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天。关于材料供应的约定甲方提供的弱电布线材料详见附件甲方提供弱电布线材料设备表。本工程甲方负责采购供应的材料设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如。
3、好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。甲方乙方年月日。其它事项甲方工作甲方应在开工前天,向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的`障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。未经。
4、商不成可向争议所在地法院提起诉讼。施工安装要求弱电线路安装时,必须用有合格证书的`布线产品材料。弱电线路按国际通行方式综合布线标准施工。所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管和钢管头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有的空间预留。施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范进行施工。我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商品牌规格单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货返工及赔偿损失。我方购买的设备由我方生产商或供应商负责上门安装的设备如网络设备电脑设备监控设备。
5、好。所有线缆在管子和钢管里不能有接头。预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有的空间预留。施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范进行施工。我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商品牌规格单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货返工及赔偿损失。我方购买的设备由我方生产商或供应商负责上门安装的设备如网络设备电脑设备监控设备等,在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作包括所购的材料设备等协助搬运至现场。施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。业主对表现不。
6、款,付元线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的,付元系统正常运行个月支付工程款的,付元设计甲方提供图纸套包括具体点位图及管线走向,并负责交底工作甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可工期从年月日起至年月日止,总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整,因甲方因素拖延,工期顺延,乙方可以向甲方提出延误人工费补偿,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元天施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的切后果由乙方自己负责。工地现场管理现场禁止使用明火。现场禁止吸烟。维修因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。普通维修乙方应在甲方通知乙方后天内及时维修,特殊情况断电,掉落,主干断网等问题乙方必须在小时内赶到并维修。合同争议出现争议甲乙双方先协商。协商不成可向争议所在地法院。
7、甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。乙方提供的材料详见附件主弱电布线材料报价单。乙方对甲方采购的弱电布线材料设备,均应用于本合同规定的弱电工程,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。付款方式工程完成以上支付工程款,付元线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的,付元系统正常运行个月支付工程款的,付元设计甲方提供图纸套包括具体点位图及管线走向,并负责交底工作甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可工期从年月日起至年月日止,总工程进度根据建设方土建及其装修。
8、工,至年月日竣工,工期天。关于材料供应的约定甲方提供的弱电布线材料详见附件甲方提供弱电布线材料设备表。本工程甲方负责采购供应的材料设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。乙方提供的材料详见附件主弱电布线材料报价单。乙方对甲方采购的弱电布线材料设备,均应用于本合同规定的弱电工程,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。维修因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。普通维修乙方应在甲方通知乙方后。
9、进度合理调整,因甲方因素拖延,工期顺延,乙方可以向甲方提出延误人工费补偿,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元天施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的切后果由乙方自己负责。工地现场管理现场禁止使用明火。现场禁止吸烟。维修因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。普通维修乙方应在甲方通知乙方后天内及时维修,特殊情况断电,掉落,主干断网等问题乙方必须在小时内赶到并维修。合同争议出现争议甲乙双方先协商。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。施工安装要求弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。弱电线路按国际通行方式综合布线标准施工。所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。管和钢管头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用度弯或软管联接好,并用管卡固定。
10、相关的辅助配合工作包括所购的材料设备等协助搬运至现场。施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。甲方乙方年月日。弱电工程外包合同篇弱电工程外包合同篇发包方简称甲方承包方简称乙方概况甲方弱电工程系合法使用。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关资质证书的企业法人。弱电施工地点区县路号。弱电工程实施内容详见附件弱电工程实施内容表。承包方式包工包料清包工部分承包。总价款元,大写人民币其中材料费,人工费管理费,设计费垃圾清运费,税金其他费用经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。工期自年月日开。
11、天内及时维修,特殊情况断电,掉落,主干断网等问题乙方必须在小时内赶到并维修。合同争议出现争议甲乙双方先协商。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。施工安装要求弱电线路安装时,必须用有合格证书的`布线产品材料。弱电线路按国际通行方式综合布线标准施工。所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管和钢管头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有的空间预留。施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范进行施工。我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商品牌规格单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒。
12、提起诉讼。施工安装要求弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。弱电线路按国际通行方式综合布线标准施工。所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。管和钢管头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在管子和钢管里不能有接头。预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有的空间预留。施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范进行施工。我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商品牌规格单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货返工及赔偿损失。我方购买的设备由我方生产商或供应商负责上门安装的设备如网络设备电脑设备监控设备等,在上门安装时,施工承包人应积极作好。
参考资料:
[1]弱电工程合同书(18篇)(第106页,发表于2023-10-21)
[2]弱电工程安装合同(11篇)(第46页,发表于2023-10-21)
[3]润滑购销合同(4篇)(第8页,发表于2023-10-21)
[4]软件知识产权合同sh(25篇)(第133页,发表于2023-10-21)
[5]软件知识产权合同(29篇)(第139页,发表于2023-10-21)
[6]软件销售合同书(22篇)(第86页,发表于2023-10-21)
[7]软件销售合同(25篇)(第165页,发表于2023-10-21)
[8]软件销售合同(21篇)(第142页,发表于2023-10-21)
[9]软件销售服务合同(24篇)(第101页,发表于2023-10-21)
[10]软件销售服务合同(19篇)(第79页,发表于2023-10-21)
[11]软件销售代理合同(25篇)(第174页,发表于2023-10-21)
[12]软件销售代理合同(22篇)(第137页,发表于2023-10-21)
[13]软件系统维护服务合同(13篇)(第95页,发表于2023-10-21)
[14]软件系统维护服务合同(5篇)(第40页,发表于2023-10-21)
[15]软件维护服务合同(8篇)(第39页,发表于2023-10-21)
[16]软件外包合同(21篇)(第99页,发表于2023-10-21)
[17]软件外包合同(20篇)(第96页,发表于2023-10-21)
[18]软件外包服务合同(4篇)(第19页,发表于2023-10-21)
[19]软件开发委托合同(10篇)(第68页,发表于2023-10-21)
[20]软件开发外包合同(4篇)(第26页,发表于2023-10-21)
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。