34第五章_建设工程施工合同示范文本18412850-精品课件（PPT）文档

第五章建设工程施工合同示范文本竣工结算工程竣工验收报告经发包人认可后天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。

发包人自收到竣工结算报告及结算资料后天内进行核实给予确认或提出修改意见。

在发包人确认竣工结算报告后应向承包人支付工程竣工结算价款。

承包人收到竣工结算价款后天内将竣工工程交付发包人。

第五章建设工程施工合同示范文本发包人收到竣工结算报告后天内无正当理由不办理竣工结算手续或不按时支付工程竣工结算价款，从第天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。

发包人收到竣工结算资料及结算报告后天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付。

发包人收到竣工结算资料及结算报告后天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人向人民法院申请将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

第五章建设工程施工合同示范文本工程竣工验收报告经发包人认可后天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的全保卫措施，经工程师认可后实施，费用由发包人承担。

第五章建设工程施工合同示范文本实施爆破作业，在放射毒害性环境中含储存运输使用及使用毒害性腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前天以书面形式承包人安全施工的责任承包人应遵守安全生产法，严格按照安全标准组织生产。

承包人在动力设备高压线地下管道密封防震车间易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和受到的时间后生效。

项目经理必须按照工程师认可的施工组织设计并依据工程师发出的指令组织施工。

项目经理易人同工程师易人。

第五章建设工程施工合同示范文本术或特殊工艺，必须报工程师认可后实施，承包人负责办理手续承担费用。

第五章建设工程施工合同示范文本项目经理项目经理由承包人指定，是合同履行的代表。

承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经工程施工合同示范文本按专用条款的约定做好地下管线和邻近建筑物构筑物文物古树名木的保护工作。

保证施工现场的环保符合有关部门的规定。

在专用条款中约定的其他工作。

如果承包人提出使用专利技理规定，并办理相关手续，书面通知发包人。

发包人承担费用，因承包人责任造成的罚款除外。

已竣工工程在未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责保护工作。

保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

第五章建设用的照明维护设施，并负责安全保卫工作。

第五章建设工程施工合同示范文本按专用条款约定向发包人提供施工现场办公和生活设施，费用由发包人承担。

遵守有关部门对施工场地交通噪音以及环保和安全审查的管据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计与工程配套的设计，经工程师批准后使用，发生的费用由发包人承担。

向工程师提供年季月度工程进度计划及相应统计报表。

按工程需要提供和维修使承包人承包人指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程承包主体资格的当事人极其合法继承人。

承包人按照合同规定进行施工竣工并完成工程质量保修责任。

承包人的工作。

第五章建设工程施工合同示范文本根约定及时向承包人提供所需指令批准并履行其他约定的义务。

工程师易人，发包人应至少于易人前天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

第五章建设工程施工合同示范文本六指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

第五章建设工程施工合同示范文本工程师应按合同求已被确认。

第五章建设工程施工合同示范文本承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后小时内提出书面申告，工程师在收到承包人申告后小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。

因头指令，并在小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。

工程师不能及时给予书面确认，承包人应于工程师发出口头指令后天内提出书面确认要求。

工程师在承包人提出确认要求后小时内不予答复，应视为承包人要的争执解决程序处理。

工程师的命令工程师的指令通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和时间后生效。

第五章建设工程施工合同示范文本确有必要时，工程师可发出口工程师的行为有同等效力。

第五章建设工程施工合同示范文本合同履行中，发生影响合同双方权利或义务的事件时，监理工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。

方对工程师的处理有异议时，按合同所约定同意外，总监理工程师无权解除合同规定的承包人的任何权利和义务。

工程师可以委托工程师代表行使合同规定的工程师的职权，并可在认为必要时撤回委托。

委托和撤回应提前天以书面形式通知承包人。

工程师代表的行为与包人应在实施监理前将委托的监理单位名称监理的内容权限以书面形式通知承包人。

第五章建设工程施工合同示范文本工程师负责工程现场的管理工作，行使合同规定“工程师”的权利职责。

除合同明确规定或经发包人同包人应在实施监理前将委托的监理单位名称监理的内容权限以书面形式通知承包人。

第五章建设工程施工合同示范文本工程师负责工程现场的管理工作，行使合同规定“工程师”的权利职责。

除合同明确规定或经发包人同意外，总监理工程师无权解除合同规定的承包人的任何权利和义务。

工程师可以委托工程师代表行使合同规定的工程师的职权，并可在认为必要时撤回委托。

委托和撤回应提前天以书面形式通知承包人。

工程师代表的行为与工程师的行为有同等效力。

第五章建设工程施工合同示范文本合同履行中，发生影响合同双方权利或义务的事件时，监理工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。

方对工程师的处理有异议时，按合同所约定的争执解决程序处理。

工程师的命令工程师的指令通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和时间后生效。

第五章建设工程施工合同示范文本确有必要时，工程师可发出口头指令，并在小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。

工程师不能及时给予书面确认，承包人应于工程师发出口头指令后天内提出书面确认要求。

工程师在承包人提出确认要求后小时内不予答复，应视为承包人要求已被确认。

第五章建设工程施工合同示范文本承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后小时内提出书面申告，工程师在收到承包人申告后小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。

因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

第五章建设工程施工合同示范文本工程师应按合同约定及时向承包人提供所需指令批准并履行其他约定的义务。

工程师易人，发包人应至少于易人前天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

第五章建设工程施工合同示范文本六承包人承包人指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程承包主体资格的当事人极其合法继承人。

承包人按照合同规定进行施工竣工并完成工程质量保修责任。

承包人的工作。

第五章建设工程施工合同示范文本根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计与工程配套的设计，经工程师批准后使用，发生的费用由发包人承担。

向工程师提供年季月度工程进度计划及相应统计报表。

按工程需要提供和维修使用的照明维护设施，并负责安全保卫工作。

第五章建设工程施工合同示范文本按专用条款约定向发包人提供施工现场办公和生活设施，费用由发包人承担。

遵守有关部门对施工场地交通噪音以及环保和安全审查的管理规定，并办理相关手续，书面通知发包人。

发包人承担费用，因承包人责任造成的罚款除外。

已竣工工程在未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责保护工作。

保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

第五章建设工程施工合同示范文本按专用条款的约定做好地下管线和邻近建筑物构筑物文物古树名木的保护工作。

保证施工现场的环保符合有关部门的规定。

在专用条款中约定的其他工作。

如果承包人提出使用专利技术或特殊工艺，必须报工程师认可后实施，承包人负责办理手续承担费用。

第五章建设工程施工合同示范文本项目经理项目经理由承包人指定，是合同履行的代表。

承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和受到的时间后生效。

项目经理必须按照工程师认可的施工组织设计并依据工程师发出的指令组织施工。

项目经理易人同工程师易人。

第五章建设工程施工合同示范文本承包人安全施工的责任承包人应遵守安全生产法，严格按照安全标准组织生产。

承包人在动力设备高压线地下管道密封防震车间易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全保卫措施，经工程师认可后实施，费用由发包人承担。

第五章建设工程施工合同示范文本实施爆破作业，在放射毒害性环境中含储存运输使用及使用毒害性腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全保护措施，经工程师认可后实施，费用由发包人承担。

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知工程师。

所需费用由事故方承担。

第五章建设工程施工合同示范文本工程分包承包人按专用条款的约定分包部分工程。

非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包出去。

承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给其他人。

第五章建设工程施工合同示范文本工程分包不能解除承包人任何责任与义务。

分包单位的任何违约行为安全事故或疏忽导致工程损坏或给发包人造成其他损失，承包人承担责任。

分包工程价款由承包人与分包单位结算。

未经书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后小时内报告当地文物管理部门，合同双方按有关管理部门要求采取保护措施。

发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。

第五章建设工程施工合同示范文本如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者承担相应责任。

施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于小时以内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后小时内予以认可或提出修正方案。

发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。

第五章建设工程施工合同示范文本七合同价格合同价款是指在协议中约定，用以支付承包人按照合同要求完成承包范围内全部工程并承担保修责任的价款。

合同价款般依据中标通知书中的中标价格确定。

合同价款约定后，任何方不得擅自改变，但他不是最终的合同结算价格。