必要的澄清或修改。 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后日内以书面形式给予确认。 招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 招标文件的澄清修改补充等内容均以书面形式明确的内容为准。 当招标文件招标文件的澄清修改补充等在同内容的表述上不致时，以最后发出的书面文件为准。 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清修改补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改补充通知中予以明确。 三投标文件的编制投标文件的语言及度量衡单位投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。 投标文件的组成投标文件由投标函部分商务部分和技术部分三部分组成，采用资格后审的还应包括资格审查文件。 投标函部分主要包括下列内容法定代表人身份证明书投标文件签署授权委托书投标函投标函附录投标保证金招标文件要求投标人提交的其他投标资料商务部分主要包括下列内容投标报价说明投标报价汇总表主要材料清单报价表保方式为向业主提供合同价款的作为履约保证金，在本工程施工竣工验收合格后月内，履约保证金将直有效。 担保合同作为本合同附件。 双方约定的其他担保事项合同份数双方约定合同份数正本两份，副本十份。 锅炉集团有限公司管子厂工程施工招标招标文件项目编号项目名称锅炉集团有限公司管子厂工程施工招标招标人锅炉集团有限公司招标代理机构日期年月目录第章投标须知及投标须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„第二章合同条款„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三章合同文件格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第四章工程建设标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第五章图纸„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第六章工程量清单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第七章投标文件投标函部分格式„„„„„„„„„„„„„„„„„第八章投标文件商务部分格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„第九章投标文件技术部分格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„第章投标须知及投标须知前附表目录投标须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二投标须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二招标文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三投标文件的编制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四投标文件的提交„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„五开标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„六评标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„七合同的授予„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„投标须知前附表项号条款号内容说明与要求工程名称锅炉集团有限公司管子厂工程施工招标建设地点建设规模结构形式钢框架结构建筑面积承包方式包工包料质量标准优良招标范围见图纸内所有内容详项目的范围详见本须知前附表第项。 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第项。 资金来源本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。 合格的投标人投标人资质等级要求详见本须知前附表第项。 投标人合格条件详见本招标工程施工投标邀请函。 本招标工程项目采用本须知前附表第项所述的资格审查方式确定合格投标人。 当采用资格后审方式时，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。 由两个以上的施工企业组成个联合体以个投标人身份共同投标时,除符合第款的要求外，还应符合下列要求投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件并提交招标人联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任联合体的各方应共同推荐名联合体主办人，由联合体各方提交份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分并提交招标人联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付除非另有规定或说明，本须知中投标人词也包括联合体各方成员。 踏勘现场招标人将按本须知前附表第项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。 投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论理解和结论均不负责任。 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。 投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 投标费用投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 二招标文件招标文件的组成招标文件包括下列内容第章投标须知及投标须知前附表第二见表后所附内容工期要求自合同签定后三个半月内个日历日完工，投标单位也可报最短工期资金来源贷款及自筹投标人资质等级要求建筑施工二级及以上，钢结构施工二级及以上。 资格审查方式资格预审方式工程计价方式及工程类别综合单价法二类工程项号条款号内容说明与要求投标有效期为日历天从投标截止之日算起投标保证金不少于投标总价的踏勘现场投标人自行踏勘投标人的替代方案不适用投标文件份数份正本，五份副本投标文件提交地点及截止时间收件人地点时间年月日时至时开标开标时间年月日时过时不候地点评标方法及标准综合评估法付款方式合同生效后日内付合同总价的，完成主体并验收合格后付至合同总价的完成安装工程，并初步验收合格后付至合同总价的，竣工验收达到质量和工期要求，并签订质量保证书后付至合同总价的，余款作为质保金，质保金在质保期满二年无质量问题后两周内付清。 联系人管子厂厂房工程招标范围说明本次招标范围为建设方提供的施工图纸内的全部内容，除以下规定外，其余全部包含在内施工图中的压缩空气储气缸分气缸油气分离器屋顶风机由建设方自己采购，各投标单位只计入安装费和辅材。 电气中低压开关柜各种配电箱插座箱由建设方自己采购，各投标方只计入安装费和辅材。 照明系统中的高压汞钠灯具，由建设方采购，各投标方只计入安装费和辅材。 施工图结施中，应设个钢爬梯，选用标准图施工，其中个爬梯选用，另个选用，此个钢爬梯要包含在投标范围内。 施工图中，建施与建施中排水管布置不致，按建施施工。 原设计镀锌钢管改为螺旋焊管。 总说明中中的垫层改为垫层。 行车安全滑触线及行车道轨手提式灭火器由建设方自理，不包含在招标范围内。 施工图中原车间连接处的拆除部分，暂不包含在招标范围内，施工时处理。 施工图中目前已发现的个别小问题已在工程量清单中改正，其它问题待图纸会审时并解决。 二投标须知总则工程说明本招标工程项目说明详见本须知前附表第项第项本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律法规和规章，通过招标方式选定承包人。 招标范围及工期本招标工程规范的名称见招标文件。 发包人提供标准规范的时间国内没有相应标准规范时的约定图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数发包人对图纸的保密要求二双方般权利和义务工程师监理单位委派的工程师姓名职务发包人委托的职权需要取得发包人批准才能行使的职权发包人派驻的工程师姓名职务职权不实行监理的，工程师的职权项目经理姓名职务发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作施工场地具备施工条件的要求及完成的时间将施工所需的水电电讯线路接至施工场地的时间地点和供应要求施工场地与公共道路的通道开通时间和要求工程地质和地下管线资料的提供时间由发包人办理的施工所需证件批件的名称和完成时间开工前水准点与座标控制点交验要求图纸会审和设计交底时间协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护工作双方约定发包人应做的其他工作发包人委托承包人办理的工作承包人工作承包人应按约定的时作为质保金，质保金在质保期满二年无质量问题后两周内付清。 七材料设备供应发包人供应材料设备发包人不提供材料。 承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定本工程所需材料设备，均由乙方自行采购，但须经业主指定或参与采购，并提供合格证检验报告等有关证明，符合招标文件要求及投标书中的所有承诺。 八工程变更执行通用条款九竣工验收与结算竣工验收承包人提供竣工图的约定由质监部门验收返回资料后十日内向业主提供符合档案要求的竣工图二份。 中间交工工程的范围和竣工时间十违约索赔和争议违约本合同中关于发包人违约的具体责任如下本合同通用条款第条约定发包人违约应承担的违约责任每拖延工期天，罚款元，工期提前不向业主收取费用。 本合同中关于承包人违约的具体责任如下本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任如达不到优良等级，扣合同价款的如达不到合格标准，应返工至合格，扣合同价款的，并赔偿由此给发包人造成的损失。 双方约定的承包人其他违约责任争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时请调解采取第种方式解决，并约定向招标人所在地仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。 十其他工程分包本工程发包人同意承包人分包的工程本工程不准承包人分包转包。 否则发包人将有权单方面停止合同，承包人承担由此造成的全部损失。 分包施工单位为不可抗力双方关于不可抗力的约定不可抗力包括级以上的地震，级以上持续天的大风，年遇持续天的高温天气和严寒天气洪水。 其他不可抗力及对不可抗力的事件处理执行通用条款。 保险本工程双方约定投保内容如下发包人投保内容见通用条款。 发包人委托承包人办理的保险事项承包人投保内容见通用条款。 担保本工程双方约定担保事项如下发包人向承包人提供履约担保，担保方式为担保合同作为本合同附件。 承包人向发包人提供履约担保，担间和要求完成以下工作需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间应提供计划报表的名称及完成时间承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪声管理等手续已完工程成品保护的特殊要求及费用承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护要求及费用承担施工场地清洁卫生的要求双方约定承包人应做的其他工作三施工组织设计和工期进度计划承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划的时间