1、同等法律效力,双方各执份。委托人盖章监理人盖章住所住所邮政编码邮政编码法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人签字的代理人签字开户银行开户银行账号账号电话电话传真传真电子监理人履行合同期限延长内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间工作内容应视为附加工作。附加工作酬金按本合同金额换算计取。合同签订后,遇有与工程相关的法律法规标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围时间酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。正常工作指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。附加工作是指本合同约定的正常工作以箱电子邮箱第部分通用条件定义与解释定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义工程是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。委托人是指本合同中委托监理与相关服务的方,及其合法的继承人或受让人。监理人是指本合同中提供监理与相关服务的方,及其合法的继承人。承包人是指在工程范围内与委托人签订勘察设计施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。监理是指监除外责任因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故安全事故工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。支付支付货币除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。支付申请监理人应在本合同约定的,有效的推动了县政协工作再上新台阶。深入实际,认真调研,注重落实牢固树立把促进科学发展作为履行政协职能的第要务意识和践行真抓实干注重实效的工作作风,自觉把思想统到县委的决策上来,把力量凝聚到县委县。

2、款项及其金额。支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金附加工作酬金合理化建议奖励金额及费用。有争议部分的付款委托本合同的组织机构。总监理工程师是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同主持项目监理机构工作的注册监理工程师。酬金是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。正常工作酬金是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。附加工作酬金是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。方是指委托人或监理人双方是指委托人和监理人第方是指除委托人和外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义工程是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。委托人是指本合同中委托监理与相关服务的方,及其合法的继承人或受让人。监理人是指本合同中提供监理与相关服务的方,及其合法的继承人。承包人是指在工程范围内与委托人签订勘察设计施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。监理是指监理人受委托人的委托,依照法律法规工程建设标准勘察设计文件及合重过失行为的有违法行为不能履行职责的涉嫌犯罪的不能胜任岗位职责的严重违反职业道德的专用条件约定的其他情形。委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规工程建设有关标准及本合同履行职责。在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助建设工程监理合同模板.付逾期付款利息。监理人在专用条件中约定的支付之日起天。

3、构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第部分专用条件监理人义务监理的范围和内容监理范围包括施工阶段施工图范围内甲方委托之监理工作。监理工作内容还包括协助甲方进行监理资料管理按甲方合理要求开展监理服务工作配合甲方完成各分部分项及单位工程的验收备案工作完成协议要求的其它监理工作。委托人义务委托人代表为。支付正常工配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。监理人应及时更换有下列情形之的监理人员箱电子邮箱第部分通用条件定义与解释定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义工程是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。委托人是指本合同中委托监理与相关服务的方,及其合法的继承人或受让人。监理人是指本合同中提供监理与相关服务的方,及其合法的继承人。承包人是指在工程范围内与委托人签订勘察设计施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。监理是指监付逾期付款利息。监理人在专用条件中约定的支付之日起天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后。

4、后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第款约定的责任人受委托人的委托,依照法律法规工程建设标准勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量进度造价进行控制,对合同信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。相关服务是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察设计保修等阶段提供的服务活动。建设工程监理合同模板。相关服务依据在专用条件中约定。项目监理机构和人员监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,相应指令。答复委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。支付委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。违约责任委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。委托人未能按期支付酬金超过天,应按约定或监理人双方是指委托人和监理人第方是指除委托人和监理人以外的有关方。书面形式是指合同书信件和数据电文包括电报电传传真电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同订立订立时间年月日。订立地点。本合同式份,具。

5、同约定,向监理人支付酬金。违约责任委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。委托人未能按期支付酬金超过天,应按约定支付逾期付款利息。建设工程监理合同模付逾期付款利息。监理人在专用条件中约定的支付之日起天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第款约定的责任作时间天正常工作酬金协议书约定的监理与相关服务期限天正常工作酬金增加额按下列方法确定正常工作酬金增加额工程投资额或建筑安装工程费增加额正常工作酬金工程概算投资额或建筑安装工程费因工程规模监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。争议解决合同争议的最终解决方式为提请仲裁委员会进行仲裁。附加协议。委托人应负责出当期应支付的款项及其金额。支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金附加工作酬金合理化建议奖励金额及费用。有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后天内,以书面形式向监理人应付款时间的天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付。

6、每次应付款时间的天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金附加工作酬金合理化建议奖励金额及费用。有争议部分的付款委托调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。委托人代表委托人应授权名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前天通知监理人。委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。答复委托人应在专用条件约成协议的调解人进行调解。仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第部分专用条件监理人义务监理的范围和内容监理范围包括施工阶段施工图范围内甲方委托之监理工作。监理工作内容还包括协助甲方进行监理资料管理按甲方合理要求开展监理服务工作配合甲方完成各分部分项及单位工程的验收备案工作完成协议要求的其它监理工作。委托人义务委托人代表为。支付正常工配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。监理人应。

参考资料：

[1]坚持新时代党的组织路线，推动组织工作再上新台阶专题辅导党课PPT讲稿（第17页，发表于2022-06-26 15:14）

[2]辉煌七十载 筑梦新时代—庆祝中华人民共和国成立70周年党课PPT讲稿（第31页，发表于2022-06-26 15:14）

[3]党政党课教育“不忘初心 严修党性”党课PPT讲稿（第25页，发表于2022-06-26 15:14）

[4]八一南昌起义—新中国历史重要进程PPT（第24页，发表于2022-06-26 15:14）

[5]爱国主义国防教育主题班会PPT模板（第10页，发表于2022-06-26 15:14）

[6]中国特色社会主义伟大社会革命的成果和继续优秀PPT课件（第19页，发表于2022-06-26 15:14）

[7]义务教育课程九年级上册圆的有关性质弧弦圆心角优秀PPT教育课件（第12页，发表于2022-06-26 15:14）

[8]义务教育课程标准实验教科书科学三年级下册温度和温度计优秀PPT课件（第39页，发表于2022-06-26 15:14）

[9]义务教育课程标准实验教科书定义与命题优秀PPT教育课件（第30页，发表于2022-06-26 15:14）

[10]五四青年爱国运动纪念五四爱国运动100周年优秀教育PPT课件（第22页，发表于2022-06-26 15:14）

[11]完整解读浙江经验千村示范万村整治优秀PPT课件（第23页，发表于2022-06-26 15:14）

[12]纪念五四运动100周年砥砺奋进做新时代的有为青年优秀PPT课件（第26页，发表于2022-06-26 15:14）

[13]2019新修订政府信息公开条例解读优秀PPT党课课件（第56页，发表于2022-06-26 15:14）

[14]向劳动者致敬—庆祝“五一”劳动节PPT（第11页，发表于2022-06-26 15:14）

[15]五一劳动节主题班会教育培训PPT（第22页，发表于2022-06-26 15:14）

[16]五一劳动节主题班会PPT课件（第22页，发表于2022-06-26 15:14）

[17]五一劳动节中小学生主题班会PPT（第19页，发表于2022-06-26 15:14）

[18]少年强则中国强—纪念“五四”运动一百周年PPT（第24页，发表于2022-06-26 15:14）

[19]纪念五四运动100周年建功新时代五四青年PPT（第25页，发表于2022-06-26 15:14）

[20]“一带一路”重走丝绸之路，共筑发展PPT讲稿（第18页，发表于2022-06-26 15:14）