1、而影响工期的,工期顺延因甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。第条室内装修合同书样本的质量标准乙方必须按照设方施工队各执份。见附件家庭装饰装修工程设计图纸甲方委托乙方设计施工图纸,图纸式份,甲方乙方施工队各执份见附件家庭装饰装修工程设计图纸,设计费由甲方支付此费用不在工程价款内施工图纸双方签字后生效。第条甲方权利义务开工前提供施工期间的水源电源,并说明使用注意事项参与对工程质量施工进度的监督及对材料进场工程竣工的验收工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳出入证除外,乙方协助提供物业管理所需的相关材料房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点方式时间堆放,并按有关规定清运因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。第条室内装修合同书样本中乙方权利义务施工中严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,按期完成工程安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全计文件和国家现行的技术标准规范进行施工。乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙。

2、的,返工费用由甲方承担,工期顺延甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。第条室内装修合同书样本的质量标准乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准规范进行施工。乙方所承包的工程,发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。十纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投拆。当事人不愿通过协商调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。将不选定的解决方式划出十合同的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章乙方签章委托代理人法定代表人住址地址电话电话签订日期年月日签订地点装修施工合同甲方发包方单位名称电庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位臵方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其。

3、并负责将垃圾运到提供咨询设计报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人,关于工程的相关事宜均应与甲方联系,以确保工程乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任乙方采用的装饰材料不得以次充好弄虚作假。乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料粗制滥造乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全第条材料的提供由甲方提供的材料设备,其规格质量应符合设计要求见附件甲方提供装饰装修材料明细表。甲方应按时将材料设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续若甲方未按时提供材料或材料的规格质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担由乙方提供的材料设备的见附件乙方提供装饰装修材料明细表,乙方应在材料设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收若乙方所供材料的品牌规格质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提甲方确定材料品牌规格型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的见附件甲方构房型房厅套,施工面积平方米。家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争优质优价的原则,约定如下总价款元,大写人民币。其中材料费,人工费,管理费,设计费,垃圾清运费,税金,其他费用。详见附表家庭居室装饰装修工程报价单。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。工程承包方式双方商定采取下列第种方式。乙方包工包全部材料。见附件乙方提供装饰装修材料明细表乙方包工部分包料,甲方提供部分材料见附件甲方提供装饰装修材料明细表。

4、物品乙方设计师负责对甲方提供咨询设计报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人,关于工程的相关事宜均应与甲方联系,以确保工程乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任乙方采用的装饰材料不得以次充好弄虚作假。乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料粗制滥造乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全第条材料的提供由甲方提供的材料设备,其规格质量应符合设计要求见附件甲方提供装饰装修材料明细表。甲方应按时将材料设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续若甲方未按时提供材料或材料的规格质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担由乙方提供的材料设备的见附件乙方提供装饰装修材料明细表,乙方应在材料设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共表,乙方应在材料设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收若乙方所供材料的品牌规格质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提甲方确定材料品牌规格型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的见附件甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费材料款的材料运输费根据实际情况确定若施工过程中因材料质量问题造成的退货换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任除合同注明外,金门锁拉手水龙头等石材瓷砖设备洁具灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。第条工期延误因甲方未按约定完成其应负责的工作。

5、延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。最新装修施工合同范本打印版。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。十纠纷处理方式因工程质量双方发生争最新装修施工合同范本打印版同验收若乙方所供材料的品牌规格质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提甲方确定材料品牌规格型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的见附件甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费材料款的材料运输费根据实际情况确定若施工过程中因材料质量问题造成的退货换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任除合同注明外,金门锁拉手水龙头等石材瓷砖设备洁具灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。第条工期延误因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延因甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量。

6、项后,乙方应当出具合法。第十条违约责任合同签订后,合同任何方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价的违约金若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误日由责任方向对方支付工程总造价的作为违约金。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院提起诉讼。第十条几项具体规定因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到提供咨询设计报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人,关于工程的相关事宜均应与甲方联系,以确保工程乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任乙方采用的装饰材料不得以次充好弄虚作假。乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料粗制滥造乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全第条材料的提供由甲方提供的材料设备,其规格质量应符合设计要求见附件甲方提供装饰装修材料明细表。甲方应按时将材料设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续若甲方未按时提供材料或材料的规格质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担由乙方提供的材料设备的见附件乙方提供装饰装修材。

参考资料：

[1]建设施工合同3篇【打印版】（第46页，发表于2022-06-26 18:22）

[2]某某施工承包合同(3篇)【打印版】（第35页，发表于2022-06-26 18:22）

[3]建筑工程施工合同4篇【打印版】（第45页，发表于2022-06-26 18:22）

[4]河北省施工合同范本（第138页，发表于2022-06-26 18:22）

[5]某某装饰装修施工合同(4篇)（第49页，发表于2022-06-26 18:22）

[6]15建筑施工合同范本【打印版】（第60页，发表于2022-06-26 18:22）

[7]家庭居室装饰装修工程施工合同范本4篇【打印版】（第48页，发表于2022-06-26 18:22）

[8]公路工程施工合同4篇【打印版】（第62页，发表于2022-06-26 18:22）

[9]某某公路工程施工合同(4篇)【打印版】（第77页，发表于2022-06-26 18:22）

[10]水电施工合同3篇【打印版】（第54页，发表于2022-06-26 18:22）

[11]某某施工劳务合同(4篇)（第57页，发表于2022-06-26 18:22）

[12]建筑装饰工程施工的合同范本【打印版】（第55页，发表于2022-06-26 18:22）

[13]装饰工程施工合同范本4篇【打印版】（第120页，发表于2022-06-26 18:22）

[14]装饰工程施工合同书【打印版】（第42页，发表于2022-06-26 18:22）

[15]施工承包合同4篇【打印版】（第50页，发表于2022-06-26 18:22）

[16]施工合同4篇【打印版】（第45页，发表于2022-06-26 18:22）

[17]装饰装修工程施工合同4篇【打印版】（第134页，发表于2022-06-26 18:21）

[18]建设工程施工合同（国际）【打印版】（第61页，发表于2022-06-26 18:21）

[19]电力建设工程施工合同【打印版】（第72页，发表于2022-06-26 18:21）

[20]国际工程施工合同（一般条款）【打印版】（第45页，发表于2022-06-26 18:21）