1、产的第负责人,严格执行职业健康,安全规范,提高安全生产效率对违纪人员应果断处理,并责令退场。乙方严禁使用传染病童工老弱病残及智力低下的人员。违约责任及措施乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务,并确保次性交付验收通过,并在规定的时间内完成施工各项任务。因乙方原因中途退场或停工,甲方只按乙方所完成的工作量结算付给乙方。如造成工期不能顺利进行,由乙方承担由此产生的切经济责任和法律责任。本合同式两份,甲乙双方各执份,自签订之日起生效,具同等法律效力,合同条款履行完毕时,本合同自行终止。十补充协议甲方签章年月日乙方签章年月日建筑木工劳务简单的合同范本篇甲方乙方根据中华人民共和国劳动法中华人民共和国建筑法等相关法律法规的规定,为了高效优质安全按时顺利的完成食堂工程,经双方协商,甲方将该工程整个模板工程承包给乙方,具体条件如下承包范围本工程设计施工图范围内包括本施工图纸内的所有变更部分的模板制作安装拆除及扫尾工程和模板起钉下车归堆,内脚手架的搭拆及归堆;基础用旧模板转运上下车灯;基础主体后浇带屋面女儿墙门窗边夹墙柱;圈梁等部位的次结构,包括调运周边模板,膨模的砼修复处理,楼板预留洞口的防护等。铁丝铁钉乙方购买,丝杆镰刀卡甲方提供乙方保管,在施工过程中如有损失乙方赔偿。本工程支模面积约,结算时以实际完成工程量为准。承包范围本工程范围内的所属模板施工,包括装模板,原有模板模条的清理利用,即实行单包工。工期要求乙方进场施工时间以甲方通知为准,施工总工期按甲方要求。如因甲方原因导致工期延误,总工期顺延。乙方在保证质量安全的前提下,应科学合理地组织施工,按期或提前完成施工任务。如因乙方自身原因延误工期如乙方人力不足,小雨天无工人施工,该加班而不加班等等,所产生的经济损失由乙方。

2、金额预交保证书本工程缴纳保证金捌万元其中质量,安全,文明施工,如不按合同遵守条款,按相关制度处理罚款。乙方责任乙方必须制定班组安全员,负责班组安全生产治安保卫工作,每天做好班前安全教育,并做好记录,每月底结账前交项目部检查,否则不予结账。班组必须和工人签订劳动合同,交项目部壹分包括身份证复印件。施工期间班组长必须每天都到位,特殊情况安排好班组人员工作,并向项目部施工人员请假。班组长必须参加项目部的周例会,如无故不参加周例会的罚款次。周转材料服从项目部统安排。违约责任乙方施工期间未按协议完成质量安全进度成本等内容或出于自身原因不能完成甲方下达计划或工程质量低劣安全事故频繁班组管理混乱。甲方有权勒令退场,并结算实际工程量的,损失由乙方支付。乙方未归协议内容施工,甲方有权另组支队伍进场,发生点工按协议单价倍计算,并相应从乙方工程款抵扣。乙方施工人员若不服从项目部统指挥,违章施工,看情节轻重元不等的罚款,情节严重者,清退出场十劳务保护事故责任处理费用不允许强迫工人做没有安全保障的工作,若有发现,追究责任人,清退出场。事故处理般责任与轻伤处理费在陆仟元以内班组承担,责任分清,追究责任人。十补充内容未尽事宜,另协商解决。本协议和承诺书同时具有法律责任。本合同式份,甲方两份,乙方份,备项目部份,双方签字后风险金交后当天生效,结清价款自行失效。甲方盖章身份证编码电话签订日期年月日乙方盖章身份证编码电话签订日期年月日建筑木工劳务简单的合同范本篇甲方项目部乙方木工班组楼项目部,根据施工需要,现将本工程所有的模板施工承包给乙方负责。为了加强工程质量安全文明工期及成品保护等方面的管理,根据中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动法及相关法律法规的规定,结合本工程的实际情况,本着平等自愿诚信的原则。

3、构中级验收后个月内次性付清全部工程款。乙方必须确保本班组工人工资每月结清。风险金额预交保证书本工程缴纳保证金捌万元其中质量,安全,文明施工,如不按合同遵守条款,按相关制度处理罚款。乙方责任乙方必须制定班组安全员,负责班组安全生产治安保卫工作,每天做好班前安全教育,并做好记录,每月底结账前交项目部检查,否则不予结账。班组必须和工人签订劳动合同,交项目部壹分包括身份证复印件。施工期间班组长必须每天都到位,特殊情况安排好班组人员工作,并向项目部施工人员请假。班组长必须参加项目部的周例会,如无故不参加周例会的罚款次。周转材料服从项目部统安排。违约责任乙方施工期间未按协议完成质量安全进度成本等内容或出于自身原因不能完成甲方下达计划或工程质量低劣安全事故频繁班组管理混乱。甲方有权勒令退场,并结算实际工程量的,损失由乙方支付。乙方未归协议内容施工,甲方有权另组支队伍进场,发生点工按协议单价倍计算,并相应从乙方工程款抵扣。乙方施工人员若不服从项目部统指挥,违章施工,看情节轻重元不等的罚款,情节严重者,清退出场十劳务保护事故责任处理费用不允许强迫工人做没有安全保障的工作,若有发现,追究责任人,清退出场。事故处理般责任与轻伤处理费在陆仟元以内班组承担,责任分清,追究责任人。十补充内容未尽事宜,另协商解决。本协议和承诺书同时具有法律责任。本合同式份,甲方两份,乙方份,备项目部份,双方签字后风险金交后当天生效,结清价款自行失效。甲方盖章身份证编码电话签订日期年月日乙方盖章身份证编码电话签订日期年月日建筑木工劳务简单的合同范本篇甲方项目部乙方木工班组楼项目部,根据施工需要,现将本工程所有的模板施工承包给乙方负责。为了加强工程质量安全文明工期及成品保护等方面的管理,根据中华人民共和国建筑法中华人民。

4、达成以下协议,双方共同遵守执行。工程概况本工程地处,地下层地上层,层为商业用房,以上为居住用房。标准层层高为,总高约,建筑面积约,全框架剪力墙结构。本工程支模面积约,结算时以实际完成工程量为准。承包范围本工程范围内的所属模板施工,包括装模板,原有模板模条的清理利用,即实行单包工。工期要求乙方进场施工时间以甲方通知为准,施工总工期按甲方要求。如因甲方原因导致工期延误,总工期顺延。乙方在保证质量安全的前提下,应科学合理地组织施工,按期或提前完成施工任务。如因乙方自身原因延误工期如乙方人力不足,小雨天无工人施工,该加班而不加班等等,所产生的经济损失由乙方承担,按每延误天罚款元迭加,每次罚款不低于元。质量要求乙方应充分熟悉设计施工图纸,正确理解设计施工意图。所搭设的架体必须根据满堂施工脚手架方案,确保架体安全稳定。模板安装必须平整光洁不漏浆；几何尺寸准确无误；轴线层高符合规范要求,阴阳角方正顺直。施工质量必须达到模板工程质量验收规范要求,确保次性检查合格。具体技术操作规程参见模板施工安全技术交底。双方责任甲方责任负责向乙方进行安全技术交底,向乙方提供份能够满足施工需要的施工图纸,保证满足施工用材料及时供应。向乙方提供范围内的用电转接箱,负责夜间施工照明,协调各班组的工作条件及关系,向工人提供饮用水,负责每月进度款的按时拨付等。乙方责任应严格履行合同约定,遵守国家现行的法律法规,对班组操责解决施工中出现的各种技术问题。甲方负责安排技术人员组织各级领导监理,对分项工程的验收。乙方权力义务及责任乙方要自觉服从甲方的管理,做到文明施工安全施工。负责强化安全生产意识,跟班检查存在安全隐患,杜绝不安全事故发生,落实甲方所发的书面安全要求措施,有权杜绝切违章指挥和冒险作业。乙方负责人是安全生。

5、的约定甲方的责任甲方原因影响工期相应延长,造成乙方损失,不能按时提供材料设备；不能按期支付工程款,甲方承担相应的费用。乙方的责任不能按照工期开工或中途无故停工,影响工期相应损失,由乙方承担。对竣工验收后,保修期年内发现属于乙方施工安装的质量问题,由乙方免费维修。乙方在施工过程中,违反操作常规,造成人员伤害,责任由乙方全部负责。由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应以及时修复或赔偿。关于设计与施工及验收的约定乙方必须按甲方签定图纸施工安装。施工过程中,甲方提出变更设计停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更增减原因时间材料等。乙方根据变更要求,两天内向甲方提交变更所采取措施增减的造价因停工等原因造成的材料浪费等费用清单。隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽,并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。奖赏和违约责任由于甲方原因,在施工当中导致延期或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方应支付乙方元；甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期天,按付款金额的加付滞纳金。按甲方和乙方协定的施工进度计划,由于乙方原因,逾期完工,每逾期天,乙方支付元违约金。如个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。合同份数本合同式两份,甲乙双方各执份。十其它本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成,双方同意向人民法院起诉。甲方代表人年月日乙方代表人年月日。付款方式〒以上完成层后周内付已完成工作量的结构封顶付已完成工程量的,结构验收通过后周内付已完成工程量,余款在结构中级验收后个月内次性付清全部工程款。乙方必须确保本班组工人工资每月结清。风险。

6、上。因乙方原因使工地受到业主监理及相关部门批评或罚款,甲方将加倍处罚。所有罚款只记班组不记个人,累计后在当月预付进度工资款中扣除。乙方如有工人在施工中,多次不听从甲方安排指挥或违规操作,甲方有权责令其退场,否则不发当月进度工资。乙方在施工中,不服从甲方管理,导致工程不能正常进行,甲方有权单方终止合同,另行安排其他班组进场施工。结算时按乙方实际完成工程量的结算劳务工资。甲方有权拒付剩余的形象进度工资,作为补偿新进场班组费用。以上协议未尽事宜,双方协商。协议内容,双方应共同遵守,并不得反悔。如果方违约,必须承担另方切经济损失。本合同式叁份,甲方两份,乙方份,具有同等法律效力。合同从双方签字之日起生效,工程完工后并结清余款后自动失效。付款方式〒以上完成层后周内付已完成工作量的结构封顶付已完成工程量的,结构验收通过后周内付已完成工程量,余款在结构中级验收后个月内次性付清全部工程款。乙方必须确保本班组工人工资每月结清。风险金额预交保证书本工程缴纳保证金捌万元其中质量,安全,文明施工,如不按合同遵守条款,按相关制度处理罚款。乙方责任乙方必须制定班组安全员,负责班组安全生产治安保卫工作,每天做好班前安全教育,并做好记录,每月底结账前交项目部检查,否则不予结账。班组必须和工人签订劳动合同,交项目部壹分包括身份证复印件。施工期间班组长必须每天都到位,特殊情况安排好班组人员工作,并向项目部施工人员请假。班组长必须参加项目部的周例会,如无故不参加周例会的罚款次。周转材料服从项目部统安排。违约责任乙方施工期间未按协议完成质量安全进度成本等内容或出于自身原因不能完成甲方下达计划或工程质量低劣安全事故频繁班组管理混乱。甲方有权勒令退场,并结算实际工程量的,损失由乙方支付。乙方未归协议内容施工,甲方。

参考资料：