1、负责对现场切设施和工程成品进行保护。第条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取措施的费用。因甲方未按约定完成工作,影响工期工期顺延。因乙方材料等级规格及质量标准不相符的,甲方有权令退换。甲方自购材料或甲方指定材料商处购买的材料如出现质量问题均由甲方负责。第条工期延续甲方要求比合同规定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方赶工费并签订工期变更协议。因甲方未按约定完成份内工作影响工期,工期顺延,对乙方造成误工的应支付误工费。因乙方责任,未能按期开工或中途无故停工,影响工期不得顺延。因项目变更或非乙方原因造成的停电停水及不可抗拒因素影响,导致停工小时以上周内累计工期相应顺延,甲方不承担工期延误责任。因此款依据。本。

2、据编制工程决算书。工程决算书之工程造价将作为尾款的付款依据。本工程保修期为个月。工程验收通过以后日内结清尾款。第条合同变更解除及违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。损失补偿按总造价的天计算,若单方面违约,由违约方支付的违约金予对方。由于乙方因施工质量给甲方造成重大损失的,由乙方负责该部分损失的交甲方前,负责对现场切设施和工程成品进行保护。第条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取措施的费用。因甲方未按约定完成工作,影响工期工期顺延。因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电停水及不可抗力因素影响,导致停工小时以上周。

3、期工期顺延。因乙方签订补充协议,补充协议同本合同具有同等力。合同及补充协议自签订之日起生效。工程竣工验收后,甲方交清尾款,进入保修期,保修期内有关保修条款生效,其余条款终止。保修期满后全部条款终止。第十条合同文本本使同式贰份,甲乙双方各执份,影印件视需要送有关部门。使同及补充协议均需加盖双方印章,签字生效。工程完工后将以工程预算书所列项目及施工变更记录作为项目依据,以甲乙双方确认的工程量作为数量依据,以甲乙双方认可的材料价格作为计价依据编制工程决算书。工程决算书之工程造价将作为尾款的家庭装修简易合同范文装修合同模板与验收。由乙方通知甲方参加验收,甲方接通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方将自行验收,甲方应予承认。由于甲方提供的材料设备质量不合格而影响。

4、装修合同模板。设备应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第条付款方式不得交付使用。工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。第条工程工期,每日按工费的作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟日,以装潢工程价款前天与乙方代表联系,在签订项目变更单并交付新增加的工程价款后方肥进行该项目施工,工期随增加项目量按变更单上所规定的时间顺延。甲方未办妥变更手续,乙方不予受理,按原订合同内容继续施工直至完工。凡甲方直接与工人商定更改施工内容所引起的切后果甲方自负,给乙方造成。

5、标准不相符的,甲方有权令退换。甲方自购材料或甲方指定材料商处购买的材料如出现履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和终止生效后,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条工程完成后,甲方按照国家相中人工费的作为误工费支付给乙方。设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故。

6、累计计算工期相应顺延。第条关于工程质量及验收约定本工程以施工图纸设计变更和验收规范为质量评定验收标准。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。工程竣工后,乙方向甲方提交竣工验收申请,双方斟订时间验收不超过申请提交日内,到期未提出异议,示为同意。第条关于工程价款及结算约定工程价格以家装工程报价单之双方确认暂定价作为付款依据,即万元。家庭装修简易合同范文装修合同模板。第条工程质量工程内容见施工图报价单,并以报价单为准见附件。甲方自备主要材料及设备清单见附件。甲乙双方对各自负责采购的材料,设备质量承担责任。为了确保工程用料质量,乙方在选点材料商采购材料,如有而造成乙方的误工损失,双方协商解决。家庭装修简易合同范文。

7、工程保修期为个月。工程验收通过以后日内结清尾款。第条合同变更解除及违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。损失补偿按总造价的天计算,若单方面违约,由违约方支付的违约金予对方。由于乙方因施工质量给甲方造成重大损失的,由乙方负责该部分损失的赔偿,赔偿金由双方另行协商。在执行本合同时,如遇内容增加,双方将签定补充合同作为原合同附件。因方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经,需征得另方同意并履行手续,签字后签订补充协议,补充协议同本合同具有同等力。合同及补充协议自签订之日起生效。工程竣工验收后,甲方交清尾款,进入保修期,保修期内有关保修条款生效,其余条款终止。保修期满后全部条。

8、款终止。第十条合同文本本使同式贰份,甲乙双方各执份,影印件视需要送有关部门。使同及补充协议均需加盖双方印章,签字生效。认真听取甲方意见,对甲方所提出的问题,必须在内小时内予以答复。第条项目变更项目增减乙方施工期间,甲方提出修改设计或增减速工程项目时,应事先在继工序双方意见不统,导致无法施工,则双方不承担误工期责任,但工期相应顺延。施工中如果因甲方原因要求返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,甲方承担其费用,并工期顺延,如乙方原因赞成返工,费用及延期由乙方负责。施工中,甲方如未经乙方同意,私自通知工人修改施工内容,所引起的质量责任及影响工期由甲方负责。施工工期跨越国家规定法定假日春节十元旦应予扣除工期并注明第条违约责任如甲方自购材料或指定材料商处购材料有质。

9、修期为个月。工程验收通过以后日内结清尾款。第条合同变更解除及违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。损失补偿按总造价的天计算,若单方面违约,由违约方支付的违约金予对方。由于乙方因施工质量给甲方造成重大损失的,由乙方负责该部分损失的量按变更单上所规定的时间顺延。甲方未办妥变更手续,乙方不予受理,按原订合同内容继续施工直至完工。凡甲方直接与工人商定更改施工内容所引起的切后果甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应赔偿。材料变更合同确定由此造成的损失,甲方负责弥补。对乙方已购回的材料,甲方除支付双向运费外并按材料的支付损失等。对乙方定制的材料,成品或半成品,甲方应按原价赔偿乙方。对于乙方所供材料下合同附件规定的材料等级规格及质量。

10、,其返工费用由乙方承担,工期不变。,因工程质量问题双方意见不而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。第条其他事项方责任必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水电气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水电气线路图,并向乙方进行现场交底。指派名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按家庭装修简易合同范文装修合同模板济损失。第条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。第条其它约定第十条附则工程竣工后,乙方将留下售后跟踪服务单以备甲方及时回执,乙方在竣工验收后年内免费保修。本合同壹式贰份,双方各执壹份。工程竣工未移交甲方前,。

11、损失的,甲方应赔偿。材料变更合同确定由此造成的损失,甲方负责弥补。对乙方已购回的材料,甲方除支付双向运费外并按材料的支付损失等。对乙方定制的材料,成品或半成品,甲方应按原价赔偿乙方。对于乙方所供材料下合同附件规定的济损失。第条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。第条其它约定第十条附则工程竣工后,乙方将留下售后跟踪服务单以备甲方及时回执,乙方在竣工验收后年内免费保修。本合同壹式贰份,双方各执壹份。工程竣工未移交甲方前,负责对现场切设施和工程成品进行保护。第条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取措施的费用。因甲方未按约定完成工作,影响工。

12、问题,由甲方承担返工及误工费用,且合同工期顺延。合同生效后,履行期前天与乙方代表联系,在签订项目变更单并交付新增加的工程价款后方肥进行该项目施工,工期随增加项目量按变更单上所规定的时间顺延。甲方未办妥变更手续,乙方不予受理,按原订合同内容继续施工直至完工。凡甲方直接与工人商定更改施工内容所引起的切后果甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应赔偿。材料变更合同确定由此造成的损失,甲方负责弥补。对乙方已购回的材料,甲方除支付双向运费外并按材料的支付损失等。对乙方定制的材料,成品或半成品,甲方应按原价赔偿乙方。对于乙方所供材料下合同附件规定的工程完工后将以工程预算书所列项目及施工变更记录作为项目依据,以甲乙双方确认的工程量作为数量依据,以甲乙双方认可的材料价格作为计价依。

参考资料：

[1]财务部每月工作总结（网络版）（第5页，发表于2022-06-26 18:46）

[2]财产保全担保服务合同范文【服务合同模板】（第4页，发表于2022-06-26 18:46）

[3]不忘初心牢记使命主题教育工作汇报(参考版)（第5页，发表于2022-06-26 18:46）

[4]冰箱采购合同范文【采购合同模板】（第15页，发表于2022-06-26 18:46）

[5]宾馆服务员用工合同范文【用工合同模板】（第12页，发表于2022-06-26 18:46）

[6]标准合伙合同范文【合伙合同模板】（第18页，发表于2022-06-26 18:46）

[7]标准版运输车辆租赁合同范文【运输合同模板】（第7页，发表于2022-06-26 18:46）

[8]标准版的公司汽车租赁合同范文【租赁合同模板】（第13页，发表于2022-06-26 18:46）

[9]北师大版小学数学第十册教学计划-数学教学计划（网络版）（第7页，发表于2022-06-26 18:46）

[10]保卫科上半年工作总结-工作总结[五篇材料]（第5页，发表于2022-06-26 18:46）

[11]保姆雇佣合同九篇范文【雇佣合同模板】（第26页，发表于2022-06-26 18:46）

[12]保洁2xxx年度上半年坚持五个必须述职报告（网络版）（第7页，发表于2022-06-26 18:46）

[13]保护与开发管委会党工委委员、副主任镇党委书记述职述廉述学述法报告（第12页，发表于2022-06-26 18:45）

[14]办税服务厅心得体会两篇（第4页，发表于2022-06-26 18:45）

[15]办税服务厅上半年工作总结报告（请勿照搬硬抄）（第4页，发表于2022-06-26 18:45）

[16]办公室文书下半年工作计划-工作计划（网络版）（第4页，发表于2022-06-26 18:45）

[17]班主任总结-智慧束幼苗成长的阳光-工作总结（网络版）（第10页，发表于2022-06-26 18:45）

[18]班主任工作总结-抓好学习习惯培养，促班风班貌整体发展-班主任工作总结（网络版）（第4页，发表于2022-06-26 18:45）

[19]班主任工作的几步思路-班主任工作计划（网络版）（第4页，发表于2022-06-26 18:45）

[20]吧台承包合同范本【承包合同模版】（第8页，发表于2022-06-26 18:45）