1、强安全教育认真执行安全技术规范遵守安全制度落实安全措施确保安全施工接受有关部门的管理监督和检查与现场其他单位协调配合照顾全局作好工程部分的成品保护由于自己责任发生的破损由自行承担特殊的工作人员要持证上岗乙方须服从甲方管理及工程师的指令双方约定的其他形式临时用工项目内用工不记劳动报酬在施工中如发生对远工作量加大的变更须向乙方支付增加的费用合同终止双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同终止本合同式两份双方各持份签字后生效甲方乙方年月日建设工程施工劳务分包合同范本劳务分包作业,是指施工承包单位或者专业分包单位将其承揽工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包单。
2、包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。如因不可抗力致使本合同无法履行,或因方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定。
3、验收统筹安排协调解决非劳务分包人独立使用的生产生活临时设施工作用水用电及施工场地按时提供图纸,及时交付应供材料设备,所提供的施工机械设备周转材料安全设施保证施工需要按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬负责与发包人监理设计及有关部门联系,协调现场工作关系。劳务分包作必须达到质量评定等级。合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下本合同本合同附件本工程施工总承包合同本工程施工专业分包合同。标准规范除本工程总分包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下。总分包合同工程承包人应提供总分包合同有关承包工程的价格细节除外,供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应。
4、位完成的活动。那建设工程施工劳务分包合同怎么写下面是小编为您整理的关于建设工程施工劳务分包合同的相关资料,欢迎阅读,建设工程施工劳务分包合同范本依据中国人民共和国合同法中国人民共和国建筑法及其它有关法律法规遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于以下间称甲方与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同以下简称乙方,双方就劳务分包事项协商达成致,订立本合同,以资双方共同遵守。劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称工程地点分包项目主体工程木工钢筋工程承包人应报请有关部门协同处置。合同解除如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过天,工程承。
5、为元,单价为元,单价为元。采用第种方式计价的,不同工作成果的计价单价分别为,单价为元,单价为元。下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过,按变化前后价格的差额予以调整后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整双方约定的其他情形。工时及工程量的确认采用固定劳务报酬方式的,事故使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律行政法规对事故处理。劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按。
6、索赔工程承包人根据总分包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总分包合同。在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总分包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。当本合同方向另方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。工程承包人未按约定履行自己的各项义务或合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分。
7、用情况,及其操作人员的有效证件持证上岗情况与现场其他单位协调配合,照顾全局按工程承包人统规划堆放材料机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作按时提交报表完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收做好施工现场地周围建筑物构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的切经济损失及各种罚款妥善保管合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具周转资料及其他设施劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施完工。
8、合同工作。禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。不可抗力本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付违约金劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。方违约后,另方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。。
9、相关规定处理。保险劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用。运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害必须,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围内容为。保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。材料设备供应劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材查接受工程承包人随时检查其设备材料保管使。
10、向劳务分包人提供份总包合同或专业分包合同有关承包工程的价格细节除外的副本或复印件。劳务分包人应全面了解总分包合同的各项规定有关承包工程的价格细节除外。图纸工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。项目经理工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务,职称。劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项周转材料安全设施必须保证施工所需按合同规定按时向乙方支付劳动报酬负责与监理设计及有关部门联系,协调现场工作关系工程乙方义务按照设计图纸施工按有关技术要求及施工组织设计精心组织施工确保达到质量要求投入足够的人力物力保证工期。
11、责,劳务分包人应承担并履行总分包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。安全施工与检查劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随建设工程施工劳务分包合同范本在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为在年月日前向劳务分包人提下列生产生活临时设施,其交验要求与保护责任为。负责编制施工组织设计,统制定各项管理目标,组织编制年季月施工计划物质需用量计划表,实施对工程质量工期安全生产文明施工,计量析测实验化验的控制监督检查和验收负责工程测量定位沉降观测技术交底,组织图纸会审,统安排技术档案资料的收集整理交工。
12、付已完工作劳务报酬。有过错的方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。合同终止,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。争议工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何方不愿和解调解或和解调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议向仲裁委员会申请仲裁向人民法院起诉。发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同调解要求停止合同工作,且为双方接受仲裁机构要求停止合同工作法院要求停止。
参考资料:
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。