1、。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察,认为能够满足该工程的要求。经甲乙双方协商特定协议如下。施工组织与工期乙方在收到甲方正式施工图纸后日内向甲方提交施工方案,甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查,安排图纸技术交底。乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方监理对工程进度的监督检查,工程实际进度与计划不符合时,甲方监理有权限期改进,乙方应按甲方监理的要求提出整改。
2、建设工程事项协商致,订立本合同并共同遵照执行。工程概况工程名称工程地点工程的承包形式及范围轻包形式,按图纸要求施工承包范围所有材料由甲方负责工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电消防通风等所有电的施工,按图纸要求施工,直至完工验收合格为止。合同数量及价款按图纸要求工程价款总价款为壹拾万元正合同期开工日期年月日竣工日期年月日合同工期总天数天。期间如遇不可抗力因素的影响,经甲方和。
3、总价内。按实际发生给予调整。工程保修本工程保修按中华人民共和国国务院建设工程质量管理条例及黑龙江省建设工程质量管理规定执行。按工程总造价的预留,满年后返还。乙方必须保护好已铺好的地板砖等,如有损坏,由乙方全部负责。十违约责任双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。甲方如迟延付工程款,应承担应付款部分的银行贷款利息。乙方如延误工期,乙方应承担对甲方造成的经济。
4、施报甲方监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。安全及文明施工与管理乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。不得招收无身份证有劣迹身体残疾人员及童工,否则后果自负。标准建设工程施工合同示范文本材料。标准建设工程施工合同示范文本篇发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就。
5、,工程实际进度与计划不符合时,甲方监理有权限期改进,乙方应按甲方监理的要求提出整改措施报甲方监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。安全及文明施工与管理乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。不得招收无身份证有劣迹身体残疾人员及童工,否则后果自负。标准建设工程施工合同示范文本材料。十附则双方在本协议中未约定的,按国家法律规定执行。本协议经双方签字盖章后生效,本协议经签字,双方应。
6、有电的施工,按图纸要求施工,直至完工验收合格为止。合同数量及价款按图纸要求工程价款总价款为壹拾万元正合同期开工日期年月日竣工日期年月日合同工期总天数天。期间如遇不可抗力因素的影响,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。工程质量标准符合国家验收标准付款方式签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元,施工中每完成层付工资款壹万贰仟元大楼共计层,剩余部分待工程竣工验收合格后次性付清。
7、必须保护好已铺好的地板砖等,如有损坏,由乙方全部负责。十违约责任双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。甲方如迟延付工程款,应承担应付款部分的银行贷款利息。乙方如延误工期,乙方应承担对甲方造成的经济损失。标准建设工程施工合同示范文本材料。工程款支付方式工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方,按现金加房产进行拨付砂石及门窗等甲方供应的材料。
8、要求。标准建设工程施工合同示范文本篇发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商致,订立本合同并共同遵照执行。工程概况工程名称工程地点工程的承包形式及范围轻包形式,按图纸要求施工承包范围所有材料由甲方负责工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电消防通风等。
9、严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。本协议共页式份,双方各执份,具有同等法律效力。发包人承包人住所住所身份证号身份证号年月日篇建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方依照中华人民共和国合同法的要求,甲乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察,认为能够满足该工程的要求。经甲乙双方协商特定协议如下。乙。
10、失。十附则双方在本协议中未约定的,按国家法律规定执行。本协议经双方签字盖章后生效,本协议经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。本协议共页式份,双方各执份,具有同等法律效力。发包人承包人住所住所身份证号身份证号年月日篇建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方依照中华人民共和国合同法的要求,甲乙双方对本工程项目进行了商。
11、同拨付房产。房产在施工前按元平方米以立体砍块的形式留足,经双方确认后,根据施工进度情况陆续进行拨付。工程名称富拉尔基区小区号楼工程基础的处理和重大设计变更费用的计取施工现场通平由甲方负责,其费用不含在总价内。基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内,经双方确认后按实际发生给予调整。重大设计变更指结构规模标准由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含。
12、理签字认可后,工期可相应顺延。工程质量标准符合国家验收标准付款方式签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元,施工中每完成层付工资款壹万贰仟元大楼共计层,剩余部分待工程竣工验收合格后次性付清。甲方责任甲方必须遵守合同付款方式。甲方为乙方劳务工人提供住宿。如甲方原因造成停工,甲方负责支付乙方的机械设备租赁费按市场价计算工期顺延。十乙方责任按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
标准建设工程施工合同示范文本材料