程施工专业分包或劳务分包,总承包人与分包人必须依法订立专业分包或劳务分包合同,按照本办法的规定在合同中约定工程价款及其结算办法。第十条政府投资项目除执行本办法有关规定外,地方政府或地方政府财政部门对政府投资项目合同价款约预付,承包人可在发出通知天后停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息利率按同期银行贷款利率计,并承担违约责任。预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式,并在工程进度款中进行抵扣。凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程,发包人不得预付工程款,不得以预付款为名转移资金。第十条工程进度款结算与支付应当符合下列规定工程进度款结算方式按月结算与支付。即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上减合同价款与工程进度款同期支付。第章工程价款结算第十条工程价款结算应按合同约定办理,合同未作约定或约定不明的,发承包双方应依照下列规定与文件协商处理国家有关法律法规和规章制度国务院建设行政主管部门省自治区直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准计价办法等有关规定建设项目的合同补充协议变更签证和现场签证,以及经发承包人认可的其他有效文件其他可依据的材料。第十条工程预付款结算应符合下列规定包工包料工程的预付款按合同,责任自负。工程竣工结算审查期限单项工程竣工后,承包人应在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,发包人应按以下规定时限进行核对审查并提出审查意见。建设项目竣工总结算在最后个单项工程竣工结算审查确认后天内汇总,送发包人后天内审查完成。工程竣工价款结算发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后,应按本办法规定的期限合同约定有期限的,从其约定进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人年关于建筑工程结算管理办法打印版委托有资质的的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行,其余部分的竣工结算依照约定办理。第十条当事人对工程造价发生合同纠纷时,可通过下列办法解决双方协商确定按合同条款约定的办法提请调解向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。第章工程价款结算管理第十条工程竣工后,发承包双方应及时办清工程竣工结算,否则,工程不得交付使用,有关部门不予办理权属登记。第十条发包人与中标的承包人。在具备施工条件的前提下,发包人应在双方签订合同后的个月内或不迟于约定的开工日期前的天内预付工程款,发包人不按约定预付,承包人应在预付时间到期后天内向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不按要求预付,承包人可在发出通知天后停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息利率按同期银行贷款利率计,并承担违约责任。预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式,并在工程进度款中进行抵扣。工程竣工结算编审单位工程项认真办理,出具的竣工结算报告经发承包双方签字后生效。当事人方对报告有异议的,可对工程结算中有异议部分,向有关部门申请咨询后协商处理,若不能达成致的,双方可按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。第十条发包人对工程质量有异议,已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议按该工程保修合同执行已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工停建工程的质量争议,应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理,双方可就有争议的工程打印版。收到变更工程价款报告方,应在收到之日起天内予以确认或提出协商意见,自变更工程价款报告送达之日起天内,对方未确认也未提出协商意见时,视为变更工程价款报告已被确认。确认增减的工程变更价款作为追加减合同价款与工程进度款同期支付。第章工程价款结算第十条工程价款结算应按合同约定办理,合同未作约定或约定不明的,发承包双方应依照下列规定与文件协商处理国家有关法律法规和规章制度国务院建设行政主管部门省自治区直辖市或有具备施工条件的工程,发包人不得预付工程款,不得以预付款为名转移资金。第十条工程进度款结算与支付应当符合下列规定工程进度款结算方式按月结算与支付。即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。分段结算与支付。即当年开工当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确。工程量计算承包人应当按照合同约定的方法和时间,向发包人提交关部门发布的工程造价计价标准计价办法等有关规定建设项目的合同补充协议变更签证和现场签证,以及经发承包人认可的其他有效文件其他可依据的材料。第十条工程预付款结算应符合下列规定包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则上预付比例不低于合同金额的,不高于合同金额的,对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付。计价执行建设工程工程量清单计价规范的工程,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比第十条接受委托承接有关工程结算咨询业务的工程造价咨询机构应具有工程造价咨询单位资质,其出具的办理拨付工程价款和工程结算的文件,应当由造价工程师签字,并应加盖执业专用章和单位公章。第章附则第十条建设工程施工专业分包或劳务分包,总承包人与分包人必须依法订立专业分包或劳务分包合同,按照本办法的规定在合同中约定工程价款及其结算办法。第十条政府投资项目除执行本办法有关规定外,地方政府或地方政府财政部门对政府投资项目合同价款约异议,已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议按该工程保修合同执行已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工停建工程的质量争议,应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理,双方可就有争议的工程委托有资质的的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行,其余部分的竣工结算依照约定办理。第十条当事人对工程造价发生合同纠纷时,可通过下列办法解决双方协商确定按合同条款约定的在合同中约定。合同价款在合同中约定后,任何方不得擅自改变。第条发包人承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定预付工程款的数额支付时限及抵扣方式工程进度款的支付方式数额及时限工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法索赔方式时限要求及金额支付方式发生工程价款纠纷的解决方法约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法工程竣工价款的结算与支付方式数额及时限工程质量保证保修金的数额预竣工结算由承包人编制,发包人审查实行总承包的工程,由具体承包人编制,在总包人审查的基础上,发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总承包人编制,发包人可直接进行审查,也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目,由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效。承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作,未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的关部门发布的工程造价计价标准计价办法等有关规定建设项目的合同补充协议变更签证和现场签证,以及经发承包人认可的其他有效文件其他可依据的材料。第十条工程预付款结算应符合下列规定包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则上预付比例不低于合同金额的,不高于合同金额的,对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付。计价执行建设工程工程量清单计价规范的工程,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比委托有资质的的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行,其余部分的竣工结算依照约定办理。第十条当事人对工程造价发生合同纠纷时,可通过下列办法解决双方协商确定按合同条款约定的办法提请调解向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。第章工程价款结算管理第十条工程竣工后,发承包双方应及时办清工程竣工结算,否则,工程不得交付使用,有关部门不予办理权属登记。第十条发包人与中标的承包人政府财政部门和地方政府建设行政主管部门可参照本办法,结合本部门本地区实际情况,另行制订具体办法,并报财政部建设部备案。第十条合同示范文本内容如与本办法不致,以本办法为准。第十条本办法自公布之日起施行第十条工程竣工结算以合同工期为准,实际施工工期比合同工期提前或延后,发承包双方应按合同约定的奖惩办法执行。第章工程价款结算争议处理第十条工程造价咨询机构接受发包人或承包人委托,编审工程竣工结算,应按合同约定和实际履约年关于建筑工程结算管理办法打印版办法提请调解向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。第章工程价款结算管理第十条工程竣工后,发承包双方应及时办清工程竣工结算,否则,工程不得交付使用,有关部门不予办理权属登记。第十条发包人与中标的承包人不按照招标文件和中标的承包人的投标文件订立合同的,或者发包人中标的承包人背离合同实质性内容另行订立协议,造成工程价款结算纠纷的,另行订立的协议无效,由建设行政主管部门责令改正,并按中华人民共和国招标投标法第十条进行处委托有资质的的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行,其余部分的竣工结算依照约定办理。第十条当事人对工程造价发生合同纠纷时,可通过下列办法解决双方协商确定按合同条款约定的办法提请调解向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。第章工程价款结算管理第十条工程竣工后,发承包双方应及时办清工程竣工结算,否则,工程不得交付使用,有关部门不予办理权属登记。第十条发包人与中标的承包人结算以合同工期为准,实际施工工期比合同工期提前或延后,发承包双方应按合同约定的奖惩办法执行。第章工程价款结算争议处理第十条工程造价咨询机构接受发包人或承包人委托,编审工程竣工结算,应按合同约定和实际履约事项认真办理,出具的竣工结算报告经发承包双方签字后生效。当事人方对报告有异议的,可对