乙方按甲方要求使用,并负责试验等有关工作。乙方提供使用专利技术和特殊工艺,报甲方代表批准后按第十条第款约定处理。乙方提出合理化建议涉及到图纸设计和施工组织设计的更改及对原定材料设备和换用,应经甲方代表批准。以上发生的费用和获得的利益,双方按协议分摊或分享。第十条地下障碍和文件乙方在施工中发现文件古墓古建筑基础和结构化石钱币等有考古地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物,应在小时内通知甲方代表,报告有关管理部门并采取有效的保护措施。甲方代表应在收到通知后小时内对乙方采取的保护措施给予批准或提出处理意见。甲方应承担保护措施的费用,延误的工期相应顺延。第十条工程分包乙方可按投标书或协议条款约定分包条工程量的核实确认乙方按协议条款约定的时间,向甲方代表提交已完工程报告申请确认。甲方代表在乙方提交报告后天内按设计图纸对已完工程量进行核实确认简称计量,逾期未予以计量,即视为甲方代表对乙方报告中开列的工程量已经确认,亦作为工程款支付的依据。甲方在进行计量小时前通知乙方派人参加,乙方应为计量提供便利条件。甲方未按约定发出通知使乙方未能参加计量,甲方的自行计量无效。乙方无正当理由未参加计量,甲方自行计量的结果有效,即为工程价款支付的依据。甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量,不予计量。第十条工程款支付乙方按照协议条款约定的时间方式和甲方代表确认的工程量,依据构成合同价款相应项目的单位和取费标准,计算出已完工程的价款,编制工程款结算帐单提交甲方代表。甲方代表在乙方提交工程款结算帐单后天内予以签证,并通知经办银行付款。甲方代表对乙方的结算帐单逾期未签证,或经办银行由于甲方程分部工程具备验收条件应如约予以验收,由乙方在验收小时前提交验收通知,通知甲方代表参加验收,通知包括验收的内容时间地点,附上乙方自检记录。甲方代表不能按时参加验收可书面委托他人代理,或在验收小时前向乙方提出延期要求,延期不得超过两天。否则,乙方可自行组织验收,甲方应承认其验收记录有效。无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延。第章合同价款与支付第十条合同价款及调整甲乙双方在签订协议条款时交换各自开户银行出具的履约保函,保证依法履约付款,待保修期满后退还。合同价款在协议条款中予以约定,按建设工程价款结算办法和关于基本建设工程实行竣工结算的具体规定结算付款,任何方不得擅自改变,发生下列情况之的可作调整。甲方代表确认约定其名称验收时间要求及甲方应提供的便利条件。工程具备覆盖掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自检记录隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。工程质量符合规范要求,验收小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。第十条分部试运工程具备分部试运条件,应接电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进行分部试运。除约定由设备制造供货单位自行调试的以外,分部试运由乙方负责,编制分部试运方案和措施,提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交方案后日内予以批准或提出修改意见,逾期未批复即视为经甲方代表批准。乙方在分部试运的小时之前通知甲方代表参加,甲方代表不能按时参加部分试运可书面委托他人全权建设工程施工合同电力律师审定启动调试中负责其施工项目的维护检修消除缺陷。乙方参加整套启动试运的工日及酬金,经甲方双方参照调试工期定额和相应的取费标准商定,由甲方予以支付。合同中另有约定已包含在合同价款的除外。竣工日期为乙方提交竣工验收报告之日,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后经甲方验收之日。建设工程施工合同电力律师审定。材料设备的种类规格质量等级不符,乙方可拒绝接收保管,由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱检验,可只验收箱子数量,之后的开箱检验由甲乙双方共同进行,出现缺件即由甲方负责补足,质量等级规格等不符的则由甲方重新采购。材料的种类规格型号等不符,乙方可代表调剂串换,甲方承担相应的经济支出。甲方委托乙方处理材料设备缺陷,双方另行商定费用计取结算办法。到货地点不符,甲方负责倒运至指定地点。供应数量不足,由甲方补齐供应数量超额,由甲方将多余部分运出施工现场。供应时间提前,甲方负责保管或付款委提前施工中需要提前竣工,双方协商致后签订提前竣工协议,合同竣工日期何以提前。提前竣工协议应包括以下主要内容提前的时间乙方采取的赶工措施甲方为赶工提供的条件赶工措施的经济支出和承担提前竣工收益的分享。乙方按提前竣工协议修订施工进度计划,提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订计划后天内给予批复,逾期未批复则视为其已批准。第章质量与验收第十条检查和返工乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范约定采用的标准设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工修改,承担由自身原因导致返工修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工修改的经济支出,由甲方承担,工期相应顺延。以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准类似的价格,由乙方提出适当的变更价格。甲方代表在乙方提交变更价格意见后天内予以批准,或者提出修改意见及理由,逾期不予批复即视为甲方代表批准。乙方对于甲方代表不批准其变更价格意见持有异议,可提请总监理工程师予以评定如果有社会监理提请约定的工程造价部门予以裁定,不服裁定则可按第条约定处理。第章竣工与结算第十条竣工验收工程具备竣工条件,乙方按电力建设施工及验收技术规范等规定向甲方代表提交竣工验收报告申请验收。甲方代表在乙方申请验收后天内组织有关部门进行验收,验收天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,承担由于自身原因造成修改所发生的费用。甲方承担非乙方原因造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损失,延误的工期予以顺延。整套启动试运验收,执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定,由甲方承担整套启动试运验收的组织工作,全面处理试运验收中发生的问题。乙方参与有重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定,议条款约定,由甲乙双方分送有关部门。电力建设工程施工合同协议条款第章般条款甲方乙方依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第条工程概况工程名称工程地点工程内容工程性质承包范围批准单位批准文号业主或主管单位开工日期竣工日期总日历工期质量等级承包方式合同价款第条合同文件及解释顺序合同文件的组成和解释顺序本协议条款本合同条件洽商变更等明确双方合同权利义务的纪要协议等文书。当合同文件出现含糊不清或不相致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决。第条合同文件使用的语言文字标准和适用法律合同文件使用汉语普通话书写,以汉字普通话解释说明。适用合同文件的法律是国家的法律法规,以及电力工业规章。施工使用国家标准规范和电力行业标准规范。第条图纸甲采取措施所发生的费用及损失,由甲方承担。乙方生产生活临时建筑的损失,由甲方予以适当的补偿。人员伤亡由其单位负责处理并承担费用,但由于第十条第款中情况造成伤亡则由甲方给予补偿。乙方的施工机械设备及停工等损失,由乙方承担,但因第十条第款项中的情况所致则由甲方给予补偿。第十条第款约定的返工费和第十条第款第十条第款第十条第款约定的工程价款或材料设备费用,由乙方承担。经受不可抗力损害后的清理修复工作由乙方承担,甲方给付乙方的费用按第十条约定确定,双方可另签协议约定。第十条保险如有时甲方按协议条款的约定办理工程保险和施工现场甲方人员及第方人员生产财产的保险,并支付应费用。乙方办理自己在施工现场人员生命财产和施工机械设备的保险,并支付应费用。投保后发生事故,乙方应在天内向甲方代表提供损失情况和估价的报告,如损害继续发生,乙方在天后每天报告次,直到损害结束。第十条工程停建或缓建由于政策变化甲乙双方之外原因导致工方在开工日期前,于年月日向乙方提供完整的施工图纸份,其中包括竣工图份现场存放的份,保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,对乙方做好图纸保密工作的要求甲方不能按第条第款约定提供的图纸名称提供期限,保证满足实施施工综合进度计划的需要。甲方对图纸的特殊保密要求,乙方采取保密措施,由甲方承担的费用。暂停施工出于非乙方原因,由甲方承担经济支出,相应顺延工期停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。第十条工期延误对以下情况造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。工程量变化或设计变更周内,非乙方原因停水停电停气造成停工累计超过小时合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。乙方在以上情况发生后天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告,甲方代表在乙方提出报告天内予以批准或提出修改意见,逾期未予答复,即视为甲方代表对此报告予以批准。第十条工乙方有在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。第十条专利技术特殊工艺和合理化建议甲方要求采用专利技术特殊工艺,须负责办理相应的申报审批手续,承担申报试验等费用乙方按甲方要求使用,并负责试验等有关工作。乙方提供使用专利技术和特殊工艺,报甲