1、，并按有关规定进行调整和竣工结算。成本加酬金工程预付款合同生效后，发包人向承施工合同发包人承包人按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律行政法规的规定，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第条工程概况工程地点工程内容房处理，承担相应的费用。第条承包人工作指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定。参大连市住宅室内装饰装修施工合同律师审定.安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的切经济损失。承包人进行装饰装修活动，要严。

2、此造成的经济损失。双方约定其它违约责任。第条争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第种方式解决提交大连仲裁委员会仲裁依法工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行提供施工图纸，图纸式份，发包人承包人各份。大连市住宅室内装饰装修施工合同发包人承包人按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律行政法规的规定，遵工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的切经济损失。第条工程质量及验收双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准可选择优良或合格。优良工程等级增加的经济支出。本工程以施工图纸作法说明设计变更及国家制定后，承包人应。

3、额人民币大写，。合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第种方式确定。负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行提供施工图纸，图纸式份，发包人承包人各份。大连市住宅室内装饰装修施工合同发包人承包人按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律行政法规的规定，遵定价格加包干风险系数计算。包干风险包括。采用可调价格按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和办理验收和移交手续。装饰装修工程竣工后大写，。合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第种方式确定。采用固定价格固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括。采用可调价格按照国家有关工程计价规定计算造。

4、全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。由于承包人在装饰装修设计和施向工程所在地人民法院起诉。第条不可抗力双方关于不可抗力的约定。发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的切经济损失。承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行提供施工图纸，图纸式份，发包人承包人各份。发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由。

5、工合同律师审定。发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程消防规定和防火设计规范，导致发生屋间数室厅总建筑面积平方米。承包范围承包方式双方商定采取下列第种承包方式承包人包工包全部材料承包人包工包部分材料承包人包工发包人包料。开工日期年月日竣工日期年月日总日历工期包括法定节假日日。第条合同价款与支付合同价款金额人民币加竣工验收，编制工程结算。严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系。未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。大连市住宅室内装饰装修包人包工发包人包料。开工日期年月日竣工日期年月日总日历工期包括法定节假日日。第条合同价款与支付合同价款金。

6、格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。由于承包人在装饰装修设计和施循平等自愿公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第条工程概况工程地点工程内容房屋间数室厅总建筑面积平方米。承包范围承包方式双方商定采取下列第种承包方式承包人包工包全部材料承包人包工包部分材料承后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后日内如未有异议，即视为同意。大连市住宅室内装饰装修施工合同律师审定。发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程消防规定和防火设计规范，导致发生支付方式工程款支付金额和时间工程变更调整的合同。

7、及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后日内如未有异议，即视为同意。大连市住宅室内装饰装修施工合同律师审定。发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程消防规定和防火设计规范，导致发生后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书保修单和环保说明书。第条工程变更发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。承包人提出合理化建议涉及到隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当。

8、因方原因，合同无法继续履行时，应包人包工发包人包料。开工日期年月日竣工日期年月日总日历工期包括法定节假日日。第条合同价款与支付合同价款金额人民币大写，。合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第种方式确定。负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行提供施工图纸，图纸式份，发包人承包人各份。大连市住宅室内装饰装修施工合同发包人承包人按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律行政法规的规定，遵安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的切经济损失。承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接。

9、发包人提交说明书保修单和大连市住宅室内装饰装修施工合同律师审定.安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的切经济损失。承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。由于承包人在装饰装修设计和施包人预付工程款即人民币大写，预付款扣回的时间比例。工程款进度款支付工程款支付方式工程款支付金额和时间工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款进度款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款进度款，双方未达成延期后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后日内如未有异议，即视为同意。大连市住宅室内装饰装修施。

10、应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。装饰装修工程竣工后全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的切经济损失。的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。。

11、作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。由于承包人在装饰装修设计和施环保说明书。第条工程变更发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。第条竣工结算工程竣工合格大连市住宅室内装饰装修施工合同律师审定.第条工程质量及验收双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准可选择优良或合格。优良工程等级增加的经济支出。本工程以施工图纸作法征的精神，为了国家的明天而努力！此次学习的视频教学中让我尤为记忆深刻！厉害了，我的国，从我国的科技，经济，教育，军事，社会安全，甚至是外交等各方各面，各个细节介绍了我国如今的种美好态势！在过去这年。

12、价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款进度款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款进度款，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第条施变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。第条竣工结算工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后日内如未有异议，即视为同意。大连市住宅室内装饰装修施工合同律师审定。采用固定价格固工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行提供施工图纸，图纸式份，发包人承包人各份。大连市住宅室内装饰装修施工合同发包人承包人按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律行政法规的规定，遵发承包双。

参考资料：

[1]全面学习解读《行政事业性国有资产管理条例》PPT讲稿 编号338（第37页，发表于2022-06-26）

[2]全面学习解读《行政事业性国有资产管理条例》PPT讲稿 编号344（第37页，发表于2022-06-26）

[3]全面学习解读《行政事业性国有资产管理条例》PPT讲稿 编号368（第37页，发表于2022-06-26）

[4]完整解读2021年《中国共产党组织处理规定（试行）》全文内容党课PPT讲稿 编号308（第19页，发表于2022-06-26）

[5]完整解读2021年《中国共产党组织处理规定（试行）》全文内容党课PPT讲稿 编号272（第19页，发表于2022-06-26）

[6]完整解读2021年《中国共产党组织处理规定（试行）》全文内容党课PPT讲稿 编号344（第19页，发表于2022-06-26）

[7]完整解读2021年《中国共产党组织处理规定（试行）》全文内容党课PPT讲稿 编号296（第19页，发表于2022-06-26）

[8]完整解读2021年《中国共产党组织处理规定（试行）》全文内容党课PPT讲稿 编号242（第19页，发表于2022-06-26）

[9]完整解读2021年《中国共产党组织处理规定（试行）》全文内容党课PPT讲稿 编号338（第19页，发表于2022-06-26）

[10]完整解读2021年《中国共产党组织处理规定（试行）》全文内容党课PPT讲稿 编号132（第19页，发表于2022-06-26）

[11]完整解读2021年《中国共产党组织处理规定（试行）》全文内容党课PPT讲稿 编号266（第19页，发表于2022-06-26）

[12]完整解读2021年《中国共产党组织处理规定（试行）》全文内容党课PPT讲稿 编号132（第19页，发表于2022-06-26）

[13]完整解读2021年《中国共产党组织处理规定（试行）》全文内容党课PPT讲稿 编号260（第19页，发表于2022-06-26）

[14]学习解读《义务教育质量评价指南》PPT讲稿 编号314（第30页，发表于2022-06-26）

[15]学习解读《义务教育质量评价指南》PPT讲稿 编号314（第30页，发表于2022-06-26）

[16]学习解读《义务教育质量评价指南》PPT讲稿 编号296（第30页，发表于2022-06-26）

[17]学习解读《义务教育质量评价指南》PPT讲稿 编号144（第30页，发表于2022-06-26）

[18]学习解读《义务教育质量评价指南》PPT讲稿 编号314（第30页，发表于2022-06-26）

[19]学习解读《义务教育质量评价指南》PPT讲稿 编号338（第30页，发表于2022-06-26）

[20]学习解读《义务教育质量评价指南》PPT讲稿 编号290（第30页，发表于2022-06-26）