1、“.....依据构成合同价款相应项目的单价和取费标准,计算出已完工程的价款,编制工程款结算帐单提交甲方代表。甲方代表在乙方提交工程款结算帐单后天内予以签证,并通面终止本合同,清退乙方所有人员,并向乙方追索相应的损失。在施工过程中,若发生重大人身伤亡事故,不但由乙方承担切责任,还须向甲方支付付每伤亡人次元的违约金,且甲方有权单方面解除本合同,因合同解除产生的切责任及损失均由乙方承担。第十条廉洁条款承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工,如回扣招待娱乐购房就业国内或国外旅游馈赠购物折扣,及其他切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者,皆视为商业贿赂,如发生这种情况,发包人有权单方面终止双方之间的合同,冻结所有应付款项,如情节严重或者涉及刑事,则发包人提交相关司法部门依法处理。第十条其它约定如发生与本合同有关的争议,无法通过协商途径解决的,任何方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。本合同自甲乙双方签字或盖章起生效,工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。本合同壹式肆份......”。

2、“.....具同等法律效力。甲方盖章乙方盖章甲方代表乙方代表日期日期工程施工合同第章般条款甲方乙方依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。工程施工合同范本。第条工程概况工程名称工程工验收合格后十个工作日内,付至合同总价款的结算完毕付至结算价的剩余结算价作为质保金,于验收合格之日起年后如无任何质量问题次性无息付清。乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款,乙方未开具时,甲方有权暂停支付相应的工程款,且乙方未能及时开具工程款导致发包人延期支付工程款的,责任由乙方自行承担,且乙方不得因此而拒绝施工。第条甲方职责现场协调指挥包括协助施工单位做好与小区业主的沟通协调,协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。第条乙方职责按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥,保证安全保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,依法办理相关保险......”。

3、“.....所造成的切后果及损失由乙方承担。乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关,由乙方自行承担切责任如因乙方原因导致甲方和第方人身财产损失,乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。施工过程中,乙方必须文明施工,保持现场施工整洁,做到现场施工整洁,如不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风暴雨造成停工,导致乙方出现停工窝工小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟天罚款年月日合同签定地点工程施工合同发包方承包方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,订立本建筑工程施工合同。第条工程概况工程名称围墙设臵工程工程地点第条承包方式包工包料......”。

4、“.....附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。按图纸设计要求特殊要求按甲方书面通知。以上工程内容包工期包安全包质量包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费机械费维护费材料费保险税金施工期间的材料价格风险工程保险工程施工合同范本doc上述义务造成工程财产和人身伤害,由乙方承担责任。乙方要求增加图纸份数,甲方应按协议条款约定的时间予以复制交付,费用由乙方承担。乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在天内将所需图纸或指示的内容理由时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内未答复,按第条第款约定处理。乙方发现甲方提供的图纸不完整不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表,酌情按第条第款或第十条第款约定处理。乙方对甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第条第款或第十条第款约定承担责任,并给付因此造成的修补拆除改建重建等费用......”。

5、“.....履行合同约定的职责甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时侯撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令通知意见批准答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于整套启动试运验收后完成,期限不得超过个月。十由于特殊原因,部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确各方责任。十甲方代表在乙方提交竣工验收报告后天内无正当理由未组织验收,或验收后天内未予批准且未提出修改意见,即视为此竣工验收报告经甲方代表批准,应据以办理结算手续。第十条竣工结算竣工报告批准后,乙方按建设工程价款结算办法等有关规定向甲方代表提交竣工结算报告。甲方代表在乙方提交报告后天内予以批准或提出修改意见及理由......”。

6、“.....乙方收到工程款后天内将竣工工程交付甲方。甲方违反有关规定或约定未如约办理竣工结算,或经银行由于甲方原因未支付工程款,乙方可留臵部分或全部工程,予以妥善保护,由甲方给付保护费用,承担违约责任,并按的利率偿付拖欠工程款的利息。工程名称地点。承包方式工程承包内容合同价款付款方式总工期要求个工作日。甲方责任甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备通平等开工条件。甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。乙方公路通讯线路的协议。要求甲方。在前,将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。在组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,审定施工图预算。协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物构筑物的保护,并承担有关费用。按其提供土建工程计划和施工综合进度计划为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物构筑物结构基础等符合安装施工的要求......”。

7、“.....及时处理有关问题。甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第条乙方工作乙方按照建设工程施工现场管理规定和约定的范围时间要求,完成以下工作在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计与工程配套的设计或施工需要的细部设计,经甲方代表批准后使用。设计费用按设计的内容时间要求等另计。向甲方代表提供年季月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。按工程需要设臵施工使用的照明围栏及警卫,并做好安全防护设施的维修。乙方未履行因以上变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。第十条确定变更价款发生第十条约定的变更后,乙方按下列方法提出变更价格,经甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期。合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算,变更合同价款合同中只有类似于变更情况的价格,可将此作为确定变更价格的基础......”。

8、“.....由乙方提出适当的变更价格。甲方代表在乙方提交变更价格意见后天内予以批准,或者提出修改意见及理由,逾期不予批复即视为甲方代表批准。乙方对于甲方代表不批准其变更价格意见持有异议,可提请总监理工程师予以评定如果有社会监理提请约定的工程造价管理部门予以裁定,不服裁定则可按第十条约定处理。第章竣工与结算第十条竣工验收工程具备竣工条件,乙方按电力建设施工及验收技术规范等规定向甲方代表提交竣工验收报告申请验收。甲方代表在乙方申请验收后天内组织有关部门进行验收,验收天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,承担由于自身原因造成修改所发生的费用。甲方承担非乙方原因造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损失,延误的工期予以方处理材料设备缺陷,双方另行商定费用计取结算办法。到货地点不符,甲方负责倒运至指定地点。供应数量不足,由甲方补齐供应数量超额,由甲方将多余部分运出施工现场。供应时间提前,甲方负责保管或付款委托乙方保管。乙方未如约检验接收领取材料设备给甲方造成损失......”。

9、“.....经乙方检验通过之后发现甲方所供材料设备有规格质量等不符的,甲方仍应承担重新采购及拆除重建的经济支出。甲方未按协议条款约定合同文件规定和清单供应材料设备,或供应时间迟误,或出现第十条第款第十条第款约定的情况,造成乙方施工延误的,按第条第款约定处理。第十条乙方采购材料设备乙方根据,按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备或配制加工非标准设备,并提供产品质量合格证明。甲方指定供货单位的,乙方的采购则适用第十条第款第十条第款约定。甲方委托乙方卸运保管材料设备和配制加工非标准设备代办设备的双方权利义务或另订协议。在材料设备到货小时前,乙方通知甲方代表验收,甲方未按时到场验收,可视为其已验收,乙方自行验收生效。乙方采购材料设备的价差调整办法乙方采购的材料设备或配制加工的非标准设备与设计和规范要求不符顺延。整套启动试运验收,执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定,由甲方承担整套启动试运验收的组织工作,全面处理试运验收中发生的问题。乙方参与有重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定......”。