年月日维修合同篇发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方甲乙双方根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法,将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安臵房的维修承包给乙方并达成如下几点维修工程内容及要求乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,而在条件容许的情况下,天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。对已入住的客户维修,要求维修完毕后要客户签字认定。承包人不在约定期限内派人维修的,发包人也可以委托他人修理。发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事执行,至年月日终止。违约责任乙方如有违约,甲方每次按元人民币从余款中扣除。甲方如有违约,每次按元人民币在余款中增加。双方均有诉讼的权利。其他约定乙双方之方如将本合同提前终止或者延长,需提前个月向对方提出方可生效。火灾等不可抗拒原因不能履行合同条款时,本合同不生效,双方均不承担相关责任。,甲乙双方各执两份。甲方单位盖章乙方单位盖章甲方代表签字维修合同模板篇相关文章篇路维修合同。维修合同模板篇维修合同模板篇随着广大人民群众法律意识的普遍提高,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之。那么份详细的合同要怎么写呢以下是小编精心整理的维修合同篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。维修合同篇委托方甲方服务方乙方经双方协商,实业有限公司以下简称甲方委托以下简称乙方维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下职责算追加当中。如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。其它未尽事宜由双方协商解决。合同式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。甲方日期乙方日期维修合同篇甲方甲方乙方乙方为使甲方锅炉设备正常维修保养,保障设备正确操作与安全运行,延长甲方锅炉使用寿命,使用户无后顾之忧,经甲乙双方共同协商,甲方将锅炉维保工作承包给乙方,特签定本合同。乙方给甲方提供的技术服务内容及方式合同期内,对甲方锅炉进行两次维保,并提供报告书,说明检修保养情况,以及设备现时状态。检修时重点解决以前锅炉运行突出的故障现象,全面对燃烧机进行维修保养。达到甲方锅炉设备全年正常运行相关职能部门,没有做到每项次扣分对甲方提出的问题未及时整改,甲方可加倍考核。乙方保证甲方电气设备的完好率达以上,发现隐患及时处理,不推不拖,般问题处理不过天,重要设备主要设备故障处理不过夜,特殊情况由双方协商解决,乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行,没有做到每项次扣分。乙方人员在工作中应遵守法律法规和甲方有关的规章制度,严禁违章操作,拒绝违章指挥,检修中作到文明施工,保证工完料尽场地清,没有做到每项次扣分。乙方人员在接到操作命令或发生事故时,应迅速组织进行操作或对事故进行处理,同时作好相应的记录,没有做到每项次扣分。对于日常停送电操作,乙方人员必须根据装臵检修作业票的要求进行停送电操作,并记录停送电时间原因及操作人,以保证停送电的正确性,没有做到每项次扣分。由乙方派专人维护天虹花苑酒店的电气维修合同模板篇范本部分所出现的所有渗水部位都必须进行维修,在维修期间,甲方可派人在现场予以质量监督和协助部分工作。维修要求甲方通知乙方在维修动工之前须进行实地勘察,提出合理共识的维修方案,否则造成的切费用由乙方负责。由乙方具体组织维修施人员,并负责做好施工现场的安全质量工作,造成的切事故责任由乙方自行负责。乙方要在甲方指定的时间期限内负责清理完该维修所造成的余泥杂物,并服从甲方对该维修项目的监督管理,否则造成的损失及费用由乙方负担。维修工期在正常情况下天内必须完成。维修质保事宜楼顶维修部位的保修起始日期自最后维修检验完工之日起计算。在没有不可抗力及人为因素破坏情况下,楼顶层面防水工程的最低保修期限为年,即维修合格后应当继续保修年。且在保修期内出现漏水的情况后,甲方通知乙方后,乙方须在个工作日内响应,否则造成的后果由乙方负责。第条维修工程款的约定及给付维修工气系统及自动控制系统的检查维护。补水泵排水泵的检修维护及换热站内板式换热器的清洗工作压力调节器浮筒式液位计双色水位计板式水位计水位计附带旋塞阀。保护功能检查维修以保证其正常工作,其内容包括燃油燃气阀组检漏功能,燃气气压保护功能,油泵油压调校,火焰检测熄火保护功能,风压保护功能,高低水位报警保护功能,气压报警保护功能。甲方的责任和义务电等便利条件。乙方的责任和义务,按照甲方组织施工,保质保量按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督与管理。安全第预防为主的方针,保证各项工作安全顺利进行。,不得擅自拆改原建筑物结构和设备管线。合同金额人民币大写佰拾万元整万元付款方式首次付款在锅炉运行日后日内付作为乙方的前期进场费,余款待年保修期满后结清。有效期限本合同书自年月日起开始执行,至年月日终止。违约责任乙方如有违约,甲方每次按元与义务提供相关的施工方案。按建筑规范进行施工管理,将严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。解决纠纷争议办法双方协商解决,协商不成由合同签约地人民法院裁决。甲方盖章甲方法定代表人甲方委托代理人联系电话乙方盖章甲方法定代表人甲方委托代理人联系电话白天电话夜间电话签订日期年月日签定地点维修合同篇甲方农业局家属楼单元两室厅套楼住家户户户主乙方为保证楼房屋顶漏水维修质量签订如下协议,确保双方共同遵守执行以下简称甲乙方第条维修质量标准及要求经甲方集体讨论统与乙方可自行选择合理楼顶防漏维修方式签订本合同。维修地点农业局家属楼单元两室厅套楼住家户楼顶层面维修质量标准楼顶层面维修必须在保证不影响楼房的安全前提下进行,维修以解决楼顶层防漏为主。对于涉及到该楼房屋顶指定维修工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。乙方应根据甲方花苑酒店经营运行安排,合理安排检修,对到检修周期,但因装臵长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备,甲方应为乙方提供检修条件,乙方应在最短时间内完成检修,如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担,但排除以下情况对个月内即将到维修周期的主要电气设备,如遇装臵停工机会,应提前安排检修而乙方未安排的。本工程报价外的工程或工程项目的材质工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质工艺的施工方案。按建筑规范进行施工管理,将严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。维修合同模板篇范本。维修合同模板篇维修合同模板篇随着广大人民群众法律意识的普遍提高,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之。那么份详细的合同要怎么写呢以下是小编精心整理的维修合同篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。维修合同篇委托方甲方服务方乙方经双方协商,实业有限公司以下简称甲方委托以下简称乙方维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下职责划分甲方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。甲方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装臵的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。其它未尽事宜由双方协商解决。合同式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。甲方日期乙方日期维修合同篇甲方甲方乙方乙方为使甲方锅炉设备正常维修保养,保障设备正确操作与安全运行,延长甲方锅炉使用寿命,使用户无后顾之忧,经甲乙双方共同协商,甲方将锅炉维保工作承包给乙方,特签定本合同。乙方给甲方提供的技术服务内容及方式合同期内,对甲方锅炉进行两次维保,并提供报告书,说明检修保养情况,以及设备现时状态。检修时重点解决以前锅炉运行突出的故障现象,全面对燃烧机进行维修保养。达到甲方锅炉设备全年正常运行之目的。具体包括保温材料检查隔热材料检查。电器系统供油系统供卧室的内部设计及隔墙的装饰。办公所用屏风和桌面椅子按甲方要求,由乙方制伏。款式和颜色都由甲方决定。付款方式合同签订后支付元人民币,待室内装修完支付元人民币。最后办公设备制做完后次性付清余款。甲方乙方年月日维修合同篇发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方甲乙双方根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法,将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安臵房的维修承包给乙方并达成如下几点维修工程内容及要求乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,而在条件容许的情况下,天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。对已入住的客户维修,要求维修完毕后要客户签字认定。承包人不在约定期限内派人维修的,发包人也可以委托他人修理。发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应