程施工事项协商致，订立本合同。工程名称工程地点承包方式承包范围合同价款所有箱体两栋楼总造价为元。不含税，不开票。付款方式本工程付款方式为预收定金元，提箱壳付元提明箱时付元，提层板电器时付元。剩余完工后付清。承包方向发包方承诺按合同约定进行施工，工程质量达到合格。专用条款本工程质量等级为甲方需要乙方提供箱体时，乙方必须配合甲方，及时提供箱体。做门板时甲方必须提前十天通知乙方。争议的解决办法本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列，工程基础完工时，甲方返还乙方万元整，第层封顶时，甲方付清余下万元信誉金给乙方，如超出时间未能返还，则按的利息支付给乙方。质量要求该工程确保合格工程，如乙方做到优良工程，则甲方按国家规范奖励给乙方。工期要求乙方从破土动工至第批交付万平方时，工期不得超出天，如超出或推后，则甲乙双方按元天增减。安全要求在正常施工时，乙方必须为施工人员购买意外团体险，确保人身安全零事故发生，如旦产生人身伤害事故，则全部由乙方承担，甲方概不负责。付款方式乙方主体封顶，多层主体封顶时，甲方付乙方万元工程款。工程全部完工时，甲方付给乙方总造价预付款，工程竣工验收合格后，在个月内甲方付乙方总价的预付款，余下年后无质量事故，全额支付乙方。甲方职责甲方负责办理好相关的工程手续，确保乙方顺利施工，如中途若因甲方原因手续不得到位，影响工程停工，造成的损失，全部由甲方承担，并承担停工每人每天元天的损失给乙方。甲方负责协调当地及社会关系，如在施工中，若因邻关系纠纷引起的停工，则工程承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。建筑工程承包合同发包方简称甲方承包方简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共合国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商致，订立本合同。工程名称工程地点承包方式承包范围合同价款所有箱体两栋楼总造价为元。不含税，不开票。付款方式本工程付款方式为预收定金元，提箱壳付元提明箱时付元，提层板电器时付元。剩余完工后付清。承包方向发包方承诺按合同约定进行施工，工程质量达到合格。专用条款本工程质量等级为甲方需要乙方提供箱体时，乙方必须配合甲方，及时提供箱体。做门板时甲方必须提前十天通知乙方。争议的解决办法本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列种方式解决。提交市仲裁委员会仲裁。依法向人民法院起诉。十合同生效合同签订日期时间合同签订地点本合同式份甲乙双方各执份，双方签字盖章后生效。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日建程协调施工过程中拒不接受甲方指挥的乙方因违反上述条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量按本合同第条决算后，乘以作为应付工程款，其余作为弥补甲方损失，并处没收全部合同履约金。第条施工现场管理责任乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自负。如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同并按本合同第条的相关条款结算并处罚。第条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元工程竣工验收合格周内退还乙方剔除处罚款。在履行合同过程中乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的，甲方有权终止执行合同并没收履约金。乙方在施工过程中不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的，每次处以元的罚款，从工程决算款或履约金中扣除。第条前期要求乙方在开工前必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交施工计划施工组织施工质量保证书安全生产责任书。第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补建筑工程承包合同篇拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金。确因发包方拖欠工程款代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停窝工损失的，应由发包方承担。本合同造价结算方式承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交发包方和经银行审查，发包方在接到结算文件天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经银行审定后拨款。第条施工与设计变更发包方交付的设计图纸说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承发包双方均不得擅自修改。施工中如发现设计有或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用包括返工损失停工窝工人员和机械设备调迁材料构配件积压的实际损失由发包方负责，并调整合同造价。承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计修改工艺的手续，支付给乙方。第条工期本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。工期为天。工期每延误天处罚元从履约金中扣除。遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表即分阶段工期计划作为本合同的附件。由于乙方施工治理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划的，每延误天处罚元，不抵扣总工期处罚。第条施工组织治理甲方委派为本工程治理负责人，委派为本工程现场治理代表，并代表甲方进行现场施工治理和监督，人共同负责隐蔽工程的验收签证隐蔽工程量的签证工程图纸变更的签证工程量增减的签证。未经上述人共同签字，所有签证无效。乙方委派为项目经理，指派为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在材料设备由承包方采购发包方供应承包方采购的材料设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料设备方承担。本工程材料和设备差价的处理办法第条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法执行。本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价或当年投资额的备料款，计人民币万元临时设施费，按土建工程合同总造价的计人民币万元，安装工程按人工费的计人民币万元材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间金额发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的时，按规定比例逐步开始扣回备料款。工程价款支付达到合同总价款的时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息财政拨款不计息次支付给承包方。如发包方宜，且施工现场双方协商解决。十本合同具有同等的法律效力，如单方违约，则由违约方承担守约方按总价的违约金赔偿给守约方。所需材料计划必须提前两天报专管人员。工地所有机械电气设备等存在问题，甲方应及时维修，否则造成停工，工期拖延等不良后果，甲方负责。因天气变化，人力不可抗拒者造成工期拖延，乙方不负者任。本合同未尽事宜，待实际发生时，另行解决。本合同式两份，甲乙双方各执份，自签字之日起生效。主体竣工验收达标价款结清后失效。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日建筑工程承包合同甲方建设单位乙方施工单位甲方将坐落在地址的工程名称土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款，供双方共同遵守第条工程内容除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装。第条工程造价决算方式工程造价计算公式工程造价定额直接费材料差价。即按实际完成工程量，套用定额计算直接费，加上施工期间相对应的市建设工程造价治理电安装，厨房建议灶台，瓷砖，卫生间简易大便器，墙地简易瓷砖，每间房电开插，含消防设施，外墙喷红砂颜料或涂料，楼梯水泥踏步，普通扶手，墙面做仿瓷涂料，感应灯等设施。签订本合同时，乙方交纳万元工程信誉金，工程基础完工时，甲方返还乙方万元整，第层封顶时，甲方付清余下万元信誉金给乙方，如超出时间未能返还，则按的利息支付给乙方。质量要求该工程确保合格工程，如乙方做到优良工程，则甲方按国家规范奖励给乙方。工期要求乙方从破土动工至第批交付万平方时，工期不得超出天，如超出或推后，则甲乙双方按元天增减。安全要求在正常施工时，乙方必须为施工人员购买意外团体险，确保人身安全零事故发生，如旦产生人身伤害事故，则全部由乙方承担，甲方概不负责。付款方式乙方主体封顶，多层主体封顶时，甲方付乙方万元工程款。工程全部完工时，甲方付给乙方总造价预付款，工程竣工验收合格后，在个月内甲方付乙方总价的预付款，余下年后无质量事故，全额支付乙方。甲方职责甲方负责办理好相关的工程手续信息信息价计算出的材料差价，另外取综合费为最后决算价人工费和机械费不另调整。与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统税务进行结算付款。本工程辅助的水电安装工程按约定套用的定额与费率结算。工程量计算依据为设计图纸设计变更图纸或联系单隐蔽工程量签证其他工程量增减联系单本工程辅助工程联系单。第条工程款支付甲方通知乙方开工后，乙方周内拿出预算。甲方接到预算后周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款，以后按实际完成工程量的比例付进度款，并扣回备料款。实际完成工程量即工程进度由甲方现场治理员确定，如乙方有严峻异议的