1、义相同。不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔天向工程承包人项目经理通报次受害情况。不可抗力结束后天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担工程本身的损害因工程损害导致第人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;劳务分包。

2、劳务分包人工作内容施工场地的检查隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。劳务报酬最终支付全部工作完成,经工程承包人认可后天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。劳务分包人和工程承包人。

3、终索赔报告。索赔答复程序与规定相同。劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。争议工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何方不愿和解调解或和解调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;调解要求停止合同工作,且为双方接受;仲裁机构要求停止合同工作;法院要求停止合同工作。禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。不可抗力本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定。

4、求追加劳务报酬。施工验收劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。全部工程竣工包括劳务分包人完成工作在内经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。施工配合劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及。

5、据。工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和或劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔索赔事件发生后天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于天内给予答复,或要求劳务分包人进步补充索赔理由和证据;工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后天内未予答复或未对劳务分包人作进步要求,视为该项索赔已经认可;当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最。

6、人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担;停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;工程所需清理修复费用,由工程承包人承担;延误的工作时间相应顺延。因合同方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。文物和地下障碍物在劳务作业中发现古墓古建筑遗址等文物和化石或其他有考古地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄。

7、对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。违约责任当发生下列情况之时,工程承包人应承担违约责任工程承包人违反本合同第条第条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日的违约金。工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。当发生下列情况之时,劳务分包人应承担违约责任劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误日,应向工程承包人支付元的违约金;劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够。

8、工程承包人提供施工机具设备览表略附件工程承包人提供周转低值易耗材料览表略工程承包人公章劳务分包人公章住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人开户银行开户银行帐号帐号编码编码建筑业承包合同协议书法定施工承包方以下简称甲方内部承包人以下简称乙方甲方将建设施工方工程委托乙方完成,为遵照民法典建筑法及相关法律法规,本着平等互利双赢的原则,迅速保证工程保质保量按期完成该工程任务。明确双方的经济责任和管理权限,特制定本合同。工程概况工程地点工程名称工程内容合同价款建筑面积㎡,工程单价㎡,金额暂定元,最终以建设单位审计结算金额为准。工期年月日至年月日止实施方法工程项目的承接,合同签订以甲方的名义进行。项目实施由乙方全面负责自行筹措承担承接实施项目所需资金,单独核算,自负盈亏。承包内容乙方必须履行建设方与发包方本合同的甲方所签订合同全部内容,发包人。

9、达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付的违约金;劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。方违约后,另方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。索赔工程承包人根据总分包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总分包合同。在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总分包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。当本合同的方向另方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证。

10、包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。合同终止双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。合同份数本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执份;本合同副本份,工程承包人执份,劳务分包人执份。补充条款合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定后生效。附件工程承包人供应材料设备构配件计划略附件。

11、在合同中的所有责任和义务全部由乙方承担。工程质量以国家现行施工验收规范和质量检验标准为依据,以建设方所约定的质量要求进行施工,若发生质量事故,由乙方承担全部经济法律责任。乙方为该项目的安全责任人。杜绝工伤死亡重大设备火灾等事故。严格按照安全生产法规条例组织施工,若发生安全事故,由乙方承担全部经济法律责任。施工组织与工程保修由乙方承担。财务管理甲方对乙方的资金使用和财务工作有权进行监督检查管理。为乙方提供工程款劳务费帐户,如需开发票,按国家税收标准收取税费。工程款劳务费必须专款专用,不得拉着他用,实行财务统管理。乙方自行完善承担为实施本项目的所有税费,包括营业税企业所得税个人所得税印花税资源税及企业管理费等税费,否则概由乙方负责。如需开发票由甲方在乙方工程汇款中代扣代缴。另缴合同印花税,工商建委合同登记费。乙方自愿采取项目工程汇款按总金额比例。

12、抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处臵方案,工程承包人项目经理收到处臵方案后小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处臵。合同解除如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。如因不可抗力致使本合同无法履行,或因方违约或因发。

参考资料：

[1]建设工程施工劳务分包简单的合同（23篇）（第294页，发表于2023-10-20）

[2]建设工程施工劳务分包合同（23篇）（第332页，发表于2023-10-20）

[3]建设工程施工劳务分包合同（20篇）（第240页，发表于2023-10-20）

[4]建设工程施工合同（22篇）（第222页，发表于2023-10-20）

[5]建设工程施工合同（21篇）（第240页，发表于2023-10-20）

[6]建设工程设备租赁合同书（20篇）（第80页，发表于2023-10-20）

[7]建设工程设备采购的合同（8篇）（第28页，发表于2023-10-20）

[8]建设工程劳务施工分包合同（4篇）（第34页，发表于2023-10-20）

[9]建设工程劳务合同（18篇）（第121页，发表于2023-10-20）

[10]建设工程监理合同（17篇）（第269页，发表于2023-10-20）

[11]建设工程技术咨询合同（23篇）（第77页，发表于2023-10-20）

[12]建设工程技术咨询合同（17篇）（第58页，发表于2023-10-20）

[13]建设工程合同（18篇）（第92页，发表于2023-10-20）

[14]建设工程管理服务合同（9篇）（第34页，发表于2023-10-20）

[15]建设工程代理合同（3篇）（第12页，发表于2023-10-20）

[16]建设工程承包施工合同（20篇）（第135页，发表于2023-10-20）

[17]建设部商品房买卖简单合同（7篇）（第52页，发表于2023-10-20）

[18]建行住房贷款合同（20篇）（第68页，发表于2023-10-20）

[19]建房施工合同专业版（25篇）（第65页，发表于2023-10-20）

[20]建房施工合同（24篇）（第71页，发表于2023-10-20）