1、等技术要求及质量等级要求,须确保清单所列材料符合施工要求,数量准确。,特别是安全交底,并负责岗前对作业人员进行交底工作,落实检查安全措施是否到位,监督作业人员施工质量和安全,纠正违章作业,承担因作业人员违章作业带来的各种损失。存在安全隐患作业面施工。,配用的劳保用品,并向甲方提供相关的证明资料。组建施工队伍,派出乙方项目负责人物资供应施工机械管理人员和兼职安全员等,负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容,负责工程项目部日常管理工作,乙方项目负责人。接受甲方对工程质量安全进度监督,并接受甲方在主合同中对业主的所有承诺,接受甲方对工程进度款的控制,以保证工程顺利实施。该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用,其人员必须按国家要求持证上岗。该项目所有材料设备,甲方可委托乙方采购和租赁,乙方所购租材料设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的。

2、须提前向甲方申请,经同意后才可离开施工现场,如无故离场的公司有权终止合同,而且所造成的切经济损失由乙方负责；为明确双方的权利和义务,制定本合同。第条工程概况工程名称工程地点承包方式包工不包料；施工工期年月日至年月日本次乙方承包工程范围及内容。第条劳务价款支付承包价格方米。包括平面及圆柱的施工安装价格为元每平方米。,包括焊架及上下蒙版。,含扶手。含支架的制作的施工安装价格为元每平方米。按实际完成面积计算每平方米价格。如施工过程中发生的修改和变更,零星委托,经甲方签字认可后,在结算时另行协商。单项项目多的附报价清单甲方负责将建筑材料运输到施工场地。材料下车次搬运施工机具工具易耗件电焊条切割片除外地拖线工人差旅住宿等由乙方负责费用已包含在承包价格中。付款方式按施工进度付款,按实际完成合格工程量的即付款工程款,工程完工待建设方验收合格后决算完毕即付。

3、进场组织施工,劳务费用从乙方劳务费中扣除。第条工程验收工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。乙方应密切配合甲方业主组织的工程中间验收工作。工程质量验收以业主组织的或使用者的验收依据,工程保修期以通过业主组织的验收日起计,期限两年。因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。第条双方责任及工作甲方工作,向乙方下达施工任务书,为乙方施工提供材料。,按计划将具备施工条件的工作面移交给乙方。,确认乙方所完成的项目工程量。安全技术现场管理交底。,现场指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。,不在名单中的人员不包括在内。乙方工作施工技术规范操作规程和双方确认的质量标准组织施工。总包所签订的有关施工现场的各项协议及管理措施。,清单须标明数量型号规格颜色。

4、合同内容均负有保密义务,因方泄密,给对方造成损失的,由泄密方赔偿对方经济损失。第条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。第条本合同式份,甲乙双方各执份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自动失效。甲方单位乙方负责人代表人身份证号码身份证号码住址日期年月日日期年月日建筑装饰工程劳务分包合同篇建筑装饰工程劳务分包合同甲方身份证号码乙方身份证号码根据中华人民共和国民法典及有关法律法规,为明确双方责任,确保工程质量和工期,遵循自愿平等公平和诚实信用的原则,经双方协商致,签订本协议。为创效益出品牌,保质保量,顺利竣工；乙方承接本工程项目后不得转包分包给第方施工,工班长在施工过程中不得委托他人顶替,而且在本班组有人施工的情况下均必须在场监管直至本班组施工任务结束；在施工过程中电话必须保持畅通,有事须请假的,。

5、改,并且作业完毕及时恢复,不留隐患。,要经常检查维修保养,保持机器完好正常运转,要机闸箱漏,接地接零,不准故障运转和超负荷作业。施工材料,甲方根据双方确认的材料消耗量发放材料,乙方对领用的材料要妥善存放,施工时严格控制材料的使用量,乙方施工材料用量超过双方确定的材料消耗量部分由乙方承担其费用。,乙方与甲方的技术人员根据施工图纸及现场实际进行排版放线,确定加工尺寸,报项目经理审批后方可采购。,如对材料质量有怀疑,或确信材料质量有问题,应及时上报给甲方有关人员,由甲方组织落实清退质量不合格的材料。乙方有权拒绝使用不合格的材料施工,如果乙方使用不合格材料施工,造成工程返工施工劳务费用由乙方独自承担。施工进度,按时完成下达的各阶段施工任务。甲方完成业主下达的临时性的工作,不能以任何理由推诿。,乙方无条件增加劳动力,或者加班,否则甲方有权选择别的队伍。

6、有效性及检验单位必须具有法定检验资格,并保证材料设备规格质量符合标准和具有出厂证明,做好材料设备的检验试验,确保材料设备性能符合工程要求。乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任,当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时,甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人,而不需经乙方同意,且乙方不得有任何异议。由乙方引起的`经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损,甲方将对乙方处以判决书中应付总额的违约金。乙方必须按照国家规定办理工程责任保险,并按保险条例执行,在工程施工全过程中的人身设备安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。本工程禁止乙方对外分包和转包。乙方应及时做好竣工资料,工程预结算决算资料。政府相关部门建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知,如工程质量进度安全文明施工环保等,乙方必须。

7、总工程款额,留作保修金年后付清；在施工过程中按乙方实际的进度。保质金为工程保修期间的押金,工程如需保修,甲方以电话通知,乙方在保修期间不得以任何借口推卸,如乙方不进行保修,甲方有权扣除保修金。第条施工管理技术交底,擅自修改图纸做法或未按照甲方的技术交底要求进行施工造成的返工带来的经济和工期损失由乙方负责。,样板质量达标并经甲方认可后方可进行项目大面积施工。,从道工序进入另道工序施工前必须进行交接验收,工序质量经验收合格,并做好记录后,方可进行下工序施工。现场安全,或由乙方提交工人名单,甲方代乙方办理保险,保险金由乙方承担。安全培训,提高安全防火防盗意识及劳动技能,乙方必须加强内部对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证上岗证出入证等相关手续。,因乙方违章操作造成的安全事故,乙方负责由安全事故带来的切后果,与甲方无关。,特殊工。

8、赔付。十奖罚规定对工期质量安全文明施工等奖罚律执行对业主的承包合同之规定;乙方在施工过程中发生的质量事故延误工期事件等所造成的切损失和切处罚及相关法律责任均由乙方负责;乙方在施工过程中发生的安全事故,由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。十该工程实施过程中,当乙方无力履行甲方与建设方签订的施工总承包合同及补充合同条款因不支付农民工工资材料款租金等造成相关人员闹事或影响恶劣的行为均视为无力履行合同,甲方有权收回该工程的经营管理权,乙方必须无条件在限定时间内,自动退出并赔偿相应损失。十工程质保金管理执行总包合同的全部约定。十工程竣工后,乙方应及时将套完整的竣工资料交回甲方。十本协议末尽事宜,在执行中双方协商解决,签订补充协议作为本协议的附件,具有同等法律效力。十本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院。任何方违反本协议约定条款,经双方协商不能解决争。

9、种要持证上岗,明火作业要配有专人监督施工。,同时做好安全交底及安全知识的学习,落实执行公司各项安全教育的培训及规章制度。,班后要检查质量,经常检查对施工设备及作业环境,发现不安全因素要采取相应的安全措施,并及时向甲方汇报。现场管理,诚恳接受现场管理人员包括甲方监理总包的管理人员的监督管理,自觉维护甲方形象。,及时协调解决,不能有过激的行为。工人劳动技能的培训,节约用料,杜绝浪费材料现象发生。施工现场的材料堆放,必须按照施工平面图规划整齐码放,材料随用随清,做到工完料尽,场地清洁,保持施工现场整洁有序。,必须戴好安全帽,不准穿硬底鞋拖鞋或带钉易滑的鞋作业。,因保护措施不力造成工程成品损坏乙方承担由此带来的经济损失。,严禁打架斗殴偷盗等不良现象和其它违法行为的发生。防护设施,如必须移除安全防护设施才能进行施工的,须向甲方安全员申报批准后,方可拆。

10、工程中,不能挪作它用,乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。乙方按每次工程进度款回收基数,按在建的比例同步支付,在工程竣工验收次月甲方收取的费用到位率。履约保证选择种向甲方提交履约保证金或履约保证。若本工程对业主合同采用履约保函,乙方同意按照甲方制度交纳定资金做为开据对业主履约保函的条件,同时此资金做为乙方对甲方履约保证金。若本工程对业主合同采用履约保证金,乙方同意将自有资金划入甲方计财处,由甲方计财处支付给业主,甲方开据收据给乙方;业主给甲方开据的履约保证金收据由甲方项目部财务负责人保存,同时业主开据给甲方的履约保证金收据同时转为乙方对甲方履约保证。若本工程业主合同无履约保函或履约保证金要求,乙方必须向甲方交纳的履约保证金,即元,做为工程履约保证。,合同期满后如数退还,不计利息。如因乙方原因造成的所有损失,甲方有权在保证金中。

11、议的,另方有权向本协议约定的诉讼管辖地人民法院提起诉讼。十本协议属重大重要经济合同,需要签订廉洁共建协议作为本协议附件为标准附件,视为签署。十本协议式份。其中正本两份甲乙双方各执份。副本份,甲乙双方各执两份。甲方乙方年月日建筑装饰工程劳务分包合同篇发包单位以下简称甲方承包单位以下简称乙方为加强水利建筑物的施工管理,确保工程质量和施工安全,促进施工进度和工程效益的发挥,根据中华人民共和国合同法和有关规定,结合工程具体情况,经双方协商同意,签订本合同,供双方共同遵守。工程名称。工程地点。工程内容甲方王国云将平罗县红崖子乡拦洪除险加固工程内处建筑物小红柳大柳树战壕头以造价万元连工带料发包给乙方安自洲实施建造,甲方负责建筑物的开挖和回填,乙方确保建筑砌筑拉运材料等工程质量和施工安全。乙方自愿承包此项工程,并按甲方所提供平罗县水利局发包给甲方的合同及。

12、在整改期限内按规范要求整改完毕,并书面给予回复,否则,甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。乙方承担甲方机构人员现场办公场所及费用。乙方必须遵纪守法,不得以甲方或甲方项目名义私刻印章签订经济合同骗取钱物拖欠债务从事违法等活动,由此造成的切后果均由乙方负全部法律责任。若甲方发现乙方有违法活动,有权终止本合同,追究乙方的违约责任并向司法部门报案。工程项目部印章的保管与使用。预结算决算资料。甲方人员费用和管理费用的收取管理,其中项目经理元;技术负责人元;财务负责人元;质量员元;安全员元。合计元,乙方按月支付,由甲方统收取,统考核后再计发。的管理费用,管理费用不因本项目施工组织形式变化而降低。资金管理,扣除税金人工工资性费用与管理费和其它应留款项后,划付乙方指定帐号。甲方在乙方银行帐户印鉴上监章,对资金的使用和流向实施监控。乙方应将工程款使用在本。

参考资料：

[1]建筑装饰材料购销的合同（21篇）（第76页，发表于2023-10-20）

[2]建筑渣土运输合同（24篇）（第94页，发表于2023-10-20）

[3]建筑用工合同（21篇）（第106页，发表于2023-10-20）

[4]建筑业有固定期限劳动合同（20篇）（第127页，发表于2023-10-20）

[5]建筑业企业用工合同（23篇）（第123页，发表于2023-10-20）

[6]建筑业简易劳动合同模式（25篇）（第130页，发表于2023-10-20）

[7]建筑项目混凝土分项承包合同（3篇）（第15页，发表于2023-10-20）

[8]建筑物资采购合同（23篇）（第120页，发表于2023-10-20）

[9]建筑五金采购的合同（12篇）（第38页，发表于2023-10-20）

[10]建筑维修施工合同（6篇）（第22页，发表于2023-10-20）

[11]建筑土建工程承包合同（21篇）（第83页，发表于2023-10-20）

[12]建筑土建安装安全员劳务合同（3篇）（第14页，发表于2023-10-20）

[13]建筑土地租赁合同（25篇）（第89页，发表于2023-10-20）

[14]建筑水电施工合同（25篇）（第124页，发表于2023-10-20）

[15]建筑水电合同（4篇）（第23页，发表于2023-10-20）

[16]建筑室内装修合同（24篇）（第139页，发表于2023-10-20）

[17]建筑施工装饰合同（25篇）（第153页，发表于2023-10-20）

[18]建筑施工员劳务合同（3篇）（第15页，发表于2023-10-20）

[19]建筑施工项目工程合同（3篇）（第12页，发表于2023-10-20）

[20]建筑施工物资的租赁合同（20篇）（第76页，发表于2023-10-20）