1、乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。货物验收合格正常使用后工作日支付合同总金额的,余下的作为质量保证金,质量保证期过后个工作日内次性付清。第条质量保证金乙方应在货物验收合格无异议后个工作日内按本合同合计金额比例向甲方提交质量保证金,质量保证期过后个工作日内无息返还。第十条税费本合同执行中相关的切税费均由乙方负担。质量检验证明书随配附件和工具以及清单并附于货物内。货到甲方十小时前通知甲方,以准备接货。,乙方同时需通知甲方货物已送达。第十条违约责任技术标准材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额违约金并赔偿甲方经济损失。纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。运输。

2、合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起个工作日内,采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。不可抗力事件延续百十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。第十条合同争议解决,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。,本合同继续履行。第十条诉讼双方在执行合同中所发生的切争议,应通过协商解决。如果协商不能解决,可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同生效及其它。,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的部分。,遵照民法典有关条文执行。第十条合同的变更终止与转让中华人民共和国政府采购法第十。

3、长,其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。用户手册原厂保修卡随机资料工具和备品备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。安装调试完后个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执份。,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。,在验收后个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。第条安装和培训如场地电源水源等。培训时间地点。第条售后服务包规定以及招投标文件和本合同所附的服务承诺,为甲方提供售后服务。。见合同附件第条付款方式和保证金数量不致时,。

4、乙方承担。,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。,本合同继续履行。第十条诉讼双方在执行合同中所发生的切争议,应通过协商解决。如果协商不能解决,可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同生效及其它。资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的部分。,遵照民法典有关条文执行。第十条合同的变更终止与转让中华人民共和国政府采购法第十条规定的情形外,本合同经签订,甲乙双方不得擅自变更中止或终止。无进口资格的供应商委托进口货物除外其应履行的合同义务。第十条签订本合同依据;提供的采购投标或应答文件;;。第十条本合同式份,具有同等法律效力,财政部门政府采购监管部门份,甲乙双方各份可根据需要另增加。本。

5、甲方货物已送达。第十条违约责任技术标准材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额违约金并赔偿甲方经济损失。纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。运输引起的货物损坏,按质量不合格处理。乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额‰违约金,但违约金累计不得超过违约货款额,超过天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额‰滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额。,乙方应按本合同合计金额向甲方支付违约金。,因设计工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。收取违约金并赔偿经济损失。第十条不可抗力事件处理,任何方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延。

6、引起的货物损坏,按质量不合格处理。乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额‰违约金,但违约金累计不得超过违约货款额,超过天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额‰滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额。,乙方应按本合同合计金额向甲方支付违约金。,因设计工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。收取违约金并赔偿经济损失。第十条不可抗力事件处理,任何方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续百十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。第十条合同争议解决,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标。

7、条规定的情形外,本合同经签订,甲乙双方不得擅自变更中止或终止。无进口资格的供应商委托进口货物除外其应履行的合同义务。第十条签订本合同依据;或应答文件;;。第十条本合同式份,具有同等法律效力,财政部门政府采购监管部门份,甲乙双方各份可根据需要另增加。本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起个工作日内,采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。甲方章年月号乙方章年月号单位地址单位地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码项目需求览表序号采购内容数量项目要求及技术需求柳州市政府采购合同公开招标篇采购单位全称甲方供应商全称乙方号为了保护甲乙双方合法权益,根据中华人民共和国合同法中华人民共和国政府采购法及其他有关法律法规规章,双方签订本合同协议书。项目管理信息采购组织形式采购方式品目履行合同的时间地点。

8、同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议本合同书合同格式条款中标或成交通知书投标文件及其附件招标文件标准规范及有关技术文件合同生效及文本本合同在合同各方签字盖章后生效。本合同式份,双方各执份,市政府采购科市采购中心各份备案。合同订立时间年月日合同订立地点甲方公章乙方公章法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行帐号邮政编码。柳州市政府采购合同（公开招标）（3篇）。不可抗力事件延续百十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。第十条合同争议解决,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。,本合同继续履行。第十条。

9、及方式付款解决合同纠纷方式首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之解决纠纷请在方框内划radic;选择□提请仲裁□向人民法院提起诉讼组成合同的文件合同由以下文件构成,如下述文件之间有任何抵触矛盾或歧义,应按以下顺序解释在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议本合同书合同格式条款中标或成交通知书投标文件及其附件招标文件标准规范及有关技术文件合同生效及文本本合同在合同各方签字盖章后生效。本合同式份,双方各执份,市政府采购科市采购中心各份备案。合同订立时间年月日合同订立地点甲方公章乙方公章法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行帐号邮政编码。柳州市政府采购合同（公开招标）（3篇）。质量检验证明书随配附件和工具以及清单并附于货物内。货到甲方十小时前通知甲方,以准备接货。,乙方同时需通知。

10、另增加。本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起个工作日内,采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。甲方章年月号乙方章年月号单位地址单位地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码项目需求览表序号采购内容数量项目要求及技术需求柳州市政府采购合同公开招标篇采购单位全称甲方供应商全称乙方号为了保护甲乙双方合法权益,根据中华人民共和国合同法中华人民共和国政府采购法及其他有关法律法规规章,双方签订本合同协议书。项目管理信息采购组织形式采购方式品目履行合同的时间地点及方式付款解决合同纠纷方式首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之解决纠纷请在方框内划radic;选择□提请仲裁□向人民法院提起诉讼组成合同的文件合同由以下文件构成,如下述文件之间有任何抵触矛盾或歧义,应按以下顺序解释在采购或合。

11、诉讼双方在执行合同中所发生的切争议,应通过协商解决。如果协商不能解决,可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同生效及其它。资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的部分。,遵照民法典有关条文执行。第十条合同的变更终止与转让中华人民共和国政府采购法第十条规定的情形外,本合同经签订,甲乙双方不得擅自变更中止或终止。无进口资格的供应商委托进口货物除外其应履行的合同义务。第十条签订本合同依据;提供的采购投标或应答文件;;。第十条本合同式份,具有同等法律效力,财政部门政府采购监管部门份,甲乙双方各份可根据需要另增加。本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起个工作日内,采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。质量检验证明书随配附件和工具以及清单并附于货物内。,以。

12、准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。,本合同继续履行。第十条诉讼双方在执行合同中所发生的切争议,应通过协商解决。如果协商不能解决,可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同生效及其它。,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的部分。,遵照民法典有关条文执行。第十条合同的变更终止与转让中华人民共和国政府采购法第十条规定的情形外,本合同经签订,甲乙双方不得擅自变更中止或终止。无进口资格的供应商委托进口货物除外其应履行的合同义务。第十条签订本合同依据;或应答文件;;。第十条本合同式份,具有同等法律效力,财政部门政府采购监管部门份,甲乙双方各份可根据需要。

参考资料：

[1]柳州市政府采购合同（3篇）（第40页，发表于2023-10-20）

[2]留学中介服务委托服务合同（14篇）（第95页，发表于2023-10-20）

[3]留学中介服务合同（12篇）（第74页，发表于2023-10-20）

[4]零星用工合同（19篇）（第78页，发表于2023-10-20）

[5]零星用工合同（5篇）（第20页，发表于2023-10-20）

[6]零星修缮工程合同（7篇）（第18页，发表于2023-10-20）

[7]零星维修劳务合同（22篇）（第79页，发表于2023-10-20）

[8]零星维修合同（25篇）（第99页，发表于2023-10-20）

[9]零星建筑工程施工合同（22篇）（第79页，发表于2023-10-20）

[10]零星工程修缮合同（15篇）（第55页，发表于2023-10-20）

[11]零星工程修缮工程简易合同（3篇）（第10页，发表于2023-10-20）

[12]零星工程维修施工合同（4篇）（第18页，发表于2023-10-20）

[13]零星工程施工合同（22篇）（第115页，发表于2023-10-20）

[14]零星工程劳务合同（3篇）（第12页，发表于2023-10-20）

[15]零星工程简单合同（3篇）（第16页，发表于2023-10-20）

[16]零星工程的简单合同（15篇）（第55页，发表于2023-10-20）

[17]零星采购合同（8篇）（第26页，发表于2023-10-20）

[18]零售商铺租赁合同（22篇）（第102页，发表于2023-10-20）

[19]零食产品注册商标使用许可合同（28篇）（第167页，发表于2023-10-20）

[20]零件采购合同（23篇）（第78页，发表于2023-10-20）