1、项权利的,出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知买受人。第十条出卖人关于装饰设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰设备标准应符合双方约定附件的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第种方式处理出卖人赔偿双倍的装饰设备差价。第十条出卖人关于基础设施公共配套建筑正常运行的承诺本项目物业管理用房为㎡,位于幢单元房号,轴线范围出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施公共配套建筑按以下日期达到使用条件于年月日前通水;于年月日前通电;于年月日前通气;;如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理第十条风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发出书面催告书次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接。

2、用收据补充协议等证据予以证明。根据我国民法通则及合同法等相关法律规定,原告依法被告履行合同义务,并承担违约责任。请求贵院查明事实,判如所请。此致天津市人民法院具状人年月日商品房买卖的合同集锦篇出卖人住所邮编营业执照号码资格证书号码法定代表人联系电话委托代理人联系电话买受人国籍性别出生年月日住所址邮编证件名称号码联系电话委托法定代理人住所址联系电话根据民法典生效中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律法规之规定,买受人和出卖人在平等自愿协商致的基础上就买卖商品房达成如下协议第条项目建设依据出卖人以出让转让划拨方式取得座落于地块的国有土地使用权。该地块国有土地使用证号城镇建设用地批准书号为,土地使用权面积为,买受人购买的商品房以下简称该商品房所在土地用途为,土地使用年限自年月日至年月日止。第条商品房情况该商品房销售许可证号商品房座落区县路道。

3、则处理面积误差比绝对值在以内含的,据实结算房价款;面积误差比绝对值超出时,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起天内将买受人已付款退还给买受人,并按利率付给利息。买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在以内含部分的房价款由买受人补足;超出部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在以内含部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积合同约定面积面积误差比〓合同约定面积因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。若出售的商品房设有他。

4、即为原告办理商品房买卖合同登记备案手续房屋产权登记手续;被告天津市臵业有限公司向原告支付从年月日至房屋产权登记手续办理完毕之日的违约金,支付标准为总房款的年按约定,被告承担连带责任;诉讼费用由被告承担;事实和理由年月日,原告和被告天津市臵业有限公司下称臵业签署份天津市商品房买卖合同,购买天津市楼底商套,合同编号分别为以下统称购房合同,同日,原告和被告共同签署商品房买卖合同补充协议,约定买卖双方违约责任,并由被告公司为被告臵业提供连带保证责任。年月日,原告按照约定将总房款万元支付被告,但被告臵业至今没有给原告办理合同登记备案手续房屋产权登记手续。年月日,原告和被告臵业签订补充协议进步明确被告臵业的违约事实和违约责任,被告臵业应当赔偿原告因此遭受的经济损失和权益,直至房屋所有权登记手续办理完毕。以上事实,有购房合同商品房买卖合同补充协议预售款专。

5、款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应承担赔偿责任。第条买受人逾期付款的处理合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,买受人还应每日按商品房价款的‰向出卖人支付违约金。解除合同。买受人应每日按商品房价款的‰向出卖人支付违约金。第条面积确认及面积差异处理。根据当事人选择的计价方式,本条规定以建筑面积套内建筑面积本条款中均简称面积为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的,不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第种方式进行处理双方自行约定双方同意按以下原。

6、手续的,则自催告书约定的验收交接日之第日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。第十条保修责任自买受人实际接收该商品房之日起,出卖人对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人承担墙面,保修月;地面,保修月;顶棚,保修月;门窗,保修月;上水,保修月;下水,保修月;暖气,保修月;煤气,保修月;电路,保修月;,保修月。保修期内,因不可抗力的因素,或其他非出卖人原因造成的损坏,出卖人无须承担责任,但可协助维修,维修费用由买受人承担。第十条质量争议的处理买受人对该商品房提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。第十条双方可以就下列事项约定该商品房所在楼宇的屋面使用权。该商品房所在楼宇的外墙面使用权。第十条房屋的用途买受人的房屋仅作使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建。

7、街。设计用途;建筑结构;建筑层数为层。建筑面积平方米,其中套内建筑面积平方米,公共部位分摊建筑面积平方米。商品房平面图见附件,商品房抵押租赁等情况见附件。第条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该商品房价款按建筑面积计算,该商品房单位为币每平方米元,总金额币元。按套内建筑面积计算,该商品房单价为币每平方米元,总金额币元整。按套单元计算,该商品房总价款为币元整。第条付款方式及期限买受人采取下列第种方式付款。次性付款,自签约日起日内付全部价款元。小写万元分期付款。第次付款自签约日起日内付全部价款的;币元。小写元第次付款自签约日起日内付全部价款的;币元。小写元其余部分在移交房屋前天付清;币元。小写元贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的,其余价款可以向银行或住房公积金管理机构借款支付。其他方式第条房产交付房产实物状况权利状况,。

8、自然灾害；；第十条甲方逾期交付的违约责任。除本合同第十条规定的特殊情况外,甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十条规定的最后交付期限的第天起至实际交付之日止,月利息在个月内按利率计算；自第个月起,月利息则按利率计算。逾期超过个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第种约定,追究甲方的违约责任终止合同,甲方按乙方累计已付款的向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。甲方按乙方累计已付款的向乙方支付违约金,合同继续履行。第十条设计变更的约定。预售商品房开发建设过程中,甲方对原设计方案作重大调整时,必须在设计方案批准后日内书面通知乙方。乙方应当在收到该通知之日起天内提出退房要求或与甲方协商致签订补充协议。乙方要求退。

9、符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。出卖人须于前,将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力,双方约定处理方式第条产权转移登记及其他相关设施登记协议订立后,买卖双方应在日内,到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。如因方原因造成另方未能及时办理房屋所有权转移登记其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。第条出卖人逾期交付商品房的处理合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的‰向买受人支付违约金。解除合同。出卖人应退还买受人已付款支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付。

10、的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方如未按本合同第条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第天起至实际付款之日止,月利息按计算。逾期超过天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第种约定,追究乙方的违约责任终止合同,乙方按累计应付款的向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。乙方按累计应付款的向甲方支付违约金,合同继续履行。第十条交付期限。甲方须于年月日前,将经竣工验收包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收合格,并符合本合同附件所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲乙双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方可据实予以延期人力不可抗拒的火灾水灾地震等。

11、房的,甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还给乙方,并按利率付给利息。第十条交接通知与乙方责任。预售商品房竣工验收合格后,甲方应书面通知乙方办理交付该商品房手续。乙方应在收到该通知之日起天内,到甲方指定地点付清本合同第条规定的应付款项。若在规定期限内,乙方仍未付清全部应付清,甲方有权按本合同第十条规定向乙方追究违约责任。第十条交接与甲方责任。在乙方付清本合同第条规定的应付款之日起天内,双方对该商品房进行验收交接交接钥匙签署房屋交接单。若因甲方责任在乙方付清全部应付款之日起后仍未进行验收交接,乙方有权按本合同第十条的约定追究甲方违约责任。第十条甲方关于装饰设备标准承诺的违约责任。甲方交付使用的商品的装饰设备标准达不到本合同附件规定的标准的,乙方有权要求甲方补偿双倍的装饰设备差价。第十条质量争议的处理。乙方对该商品房提出有重大质量问。

12、筑主体结构承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。第十条物业管理该商品房移交后,买受人承诺遵守小区楼宇管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区楼宇管理委员会未选定物业管理机构之前,出卖人指定公司负责物业管理,买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。第十条声明及保证出卖人出卖人有权签署并有能力履行本合同。出卖人签署和履行本合同所需的切手续均已办妥并合法有效。在签署本合同时,任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为。出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同。

参考资料：

[1]商品房买卖的合同（23篇）（第132页，发表于2023-10-21）

[2]商品房开发借款合同（8篇）（第23页，发表于2023-10-21）

[3]商品房购销合同（24篇）（第162页，发表于2023-10-21）

[4]商品房购销合同（20篇）（第171页，发表于2023-10-21）

[5]商品房房屋买卖的合同（19篇）（第100页，发表于2023-10-21）

[6]商品房抵押合同（13篇）（第50页，发表于2023-10-21）

[7]商品房出租转让合同（20篇）（第81页，发表于2023-10-21）

[8]商品的购销合同（8篇）（第35页，发表于2023-10-21）

[9]商品车运输合同（17篇）（第66页，发表于2023-10-21）

[10]商品采购合同书样本（3篇）（第16页，发表于2023-10-21）

[11]商品采购合同简易版（24篇）（第88页，发表于2023-10-21）

[12]商品采购电子合同（3篇）（第12页，发表于2023-10-21）

[13]商家采购合同（10篇）（第83页，发表于2023-10-21）

[14]商混购销的合同（15篇）（第61页，发表于2023-10-21）

[15]商店租赁合同（23篇）（第93页，发表于2023-10-21）

[16]商店经营权转让合同书（24篇）（第89页，发表于2023-10-21）

[17]商店采购合同（3篇）（第8页，发表于2023-10-21）

[18]商城经营权出租合同（3篇）（第20页，发表于2023-10-21）

[19]商超采购合同（3篇）（第7页，发表于2023-10-21）

[20]商场装修合同书（17篇）（第80页，发表于2023-10-21）