1、派D为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量及进度,进行监督检查,办理现场调节,验收,变更签证,及其他手续。向乙方提供经图审过的完整蓝图份,白图两份。施工员劳务聘用合同（3篇）。乙方拥有以下基本权利享有政治权利,学习政治文化和业务技术,参加甲方组织的专业技术培训的权利；,用人单位劳动条件恶劣,严重违反国家规定的劳动安全卫生标准的,乙方可以拒绝履行本合同；质量领取劳动报酬；法规和本合同规定的其他权利。甲方应承担以下义务,并对乙方进行遵纪守法职业道德安全生产等教育和技术业务培训；法规以及集体劳动合同规定,为乙方提供符合法定安全卫生标准的工作；足额支付乙方劳动报酬和保障乙方享有规定的社会保险福利待遇；,不得采取有损其人格尊严的行为；,于乙方上岗前以书面形式发给本人；；解除时,应提供给乙方份证明书。乙方应承担以下义务,自觉地进行工作,努力完成工作。

2、由于乙方原因逾期完工,每逾期天,乙方支付给甲方合同价款万分之的违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前天,甲方支付乙方万元,作为奖励。乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料,并做好成品保护。乙方未办理任何手续,自行拆除建筑物结构,脚手架或设备管线,由此造成的损失或事故包括罚款由乙方承担。乙方在施工期间因为质量或安全违反总包安全规定,所造成的罚款由乙方承担。施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出,乙方不得自行作为。因方原因造成合同无法继续履行时,应向另方提出,办理合同终止协议,并由责任方赔偿另方经济损失。幕墙基本完成后周内付至合同价款的。验收合格后付清尾款。余留作为保修金,年后付清。本工程保修期为验收后年,乙方负责保修期内的幕墙保修工作。第条关于安全生产和防火的约定。甲方提供的图纸或做法说明,应符合中华人民共和国消防条例和。

3、间因为质量或安全违反总包安全规定,所造成的罚款由乙方承担。施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出,乙方不得自行作为。因方原因造成合同无法继续履行时,应向另方提出,办理合同终止协议,并由责任方赔偿另方经济损失。施工员劳务聘用合同篇施工员劳务聘用合同篇总包方;以下简称甲方承包人;以下简称乙方双方达成如下协议。第条工程概况工程名称工程地点面积结构及施工位臵承包范围;幕墙的加工制作及安装。及材料次搬运不含多次搬运。承包方式;包清工包材料消耗保安全包质量包工期。工期约定;合同单价及价款价款依据本合同条款,邀标说明及报价单,现场签证。本合同为人工费清包,但包括小型机械,小型工具,用具,级用电设施,安全及劳保用品等。第条甲方工作职责开工前天,向乙方提供经确认的施工位臵及做法说明份,并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿,及生活和施工所需要的水电,及设备。指。

4、运。承包方式;包清工包材料消耗保安全包质量包工期。工期约定;合同单价及价款价款依据本合同条款,邀标说明及报价单,现场签证。本合同为人工费清包,但包括小型机械,小型工具,用具,级用电设施,安全及劳保用品等。第条甲方工作职责开工前天,向乙方提供经确认的施工位臵及做法说明份,并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿,及生活和施工所需要的水电,及设备。指派D为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量及进度,进行监督检查,办理现场调节,验收,变更签证,及其他手续。向乙方提供经图审过的完整蓝图份,白图两份。施工中乙方动用电气焊。需办理动火手续,采取防护措施,并有专人看管监护确保现场没有安全隐患方可以离去。第条奖励和违约责任的约定由于甲方原因造成延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方支付给乙方合同价款万分之的违约金。。

5、防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担切经济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全事故或火灾事故,乙方应承担由此产生的切经济损失。施工中乙方动用电气焊。需办理动火手续,采取防护措施,并有专人看管监护确保现场没有安全隐患方可以离去。第条奖励和违约责任的约定由于甲方原因造成延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方支付给乙方合同价款万分之的违约金。由于乙方原因逾期完工,每逾期天,乙方支付给甲方合同价款万分之的违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前天,甲方支付乙方万元,作为奖励。乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料,并做好成品保护。乙方未办理任何手续,自行拆除建筑物结构,脚手架或设备管线,由此造成的损失或事故包括罚款由乙方承担。乙方在施工期。

6、任务；,遵守劳动纪律和保守本单位工作或业务秘密；；,并对所使用的设备和工具进行必要的维护与保养。甲方在合同期间应按国家和省有关规定为乙方办理社会保险,甲乙双方应按国家规定缴纳社会保险费包括养老工伤医疗疾病生育失业等。乙方享有国家规定的公休假婚丧假探亲假和女工孕期产假哺乳期等,以及疾病伤亡等有关保险福利待遇。甲乙双方解除劳动合同,必须按国家有关劳动法律法规执行。需要解除劳动合同的应提前十日以书面形式通知对方国家法律另有规定的除外；国家劳动法律法规规定不能解除合同的,双方不得解除劳动合同。甲方因转产调整生产任务或者由于甲乙双方情况的变化,经双方协商同意,可以变更合同的相关内容。乙方被劳教或判刑的,本合同自行解除。十在履行本合同中若发生劳动争议,应通过本单位劳动争议调解委员会协商调解,当事人也可以直接向当地劳动争议仲裁委员会申诉。不愿调解或调解不。

7、有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程,建筑安装工人安全操作规程,中华人民共和国消防条例和其他相关的法规,规范。由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程,消防条例,和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担切经济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全事故或火灾事故,乙方应承担由此产生的切经济损失。本合同期限为,即自年月日至年月日,其中试用期限为月。试用期内如发现乙方不符合录用条件的,甲方可以解除劳动合同。工作内容乙方接受甲方安排的合理的工作任务。在项目经理直接领导下,进入施工现场,协助搞好施工监理,与施工队起复核工程量,提高工程量正确性。负责安全质量检查,督促施工过程严格按照相关制度安全文明施工,严格把握施工质量,减少返工。负责完成每天填写施工日志,对工程施工。

8、方在离职时正在合作的项目未完成的项目乙方离职后甲方照旧给予乙方定比例的利润分红,乙方在离职交接时留下的信息经由甲方委派的其他总监跟进达成合作的项目甲方照旧给予乙方定比例的利润分红。乙方可以随时复职或选择与公司友好合作。乙方在离职后不得将其在公司工作期间所掌握的任何资源私自挪为自用,离职后不得带走公司任何人才。否则乙方在公司工作期间积累的所有功劳全部废除,所有未结薪金,应得利润分红,福利等作为违约金并罚没；乙方在工作期间不得做假报账,吃回扣,不得在工作期间徇私舞弊,以任何不当手段危害公司利益,否则立即开除,乙方在公司工作期间积累的所有功劳全部废除,所有未结薪金,应得利润分红,福利等作为违约金并罚没,永久不再留用；甲方如为乙方配备的汽车电脑办公用品住房等归甲方所有,如乙方私自带走逃逸,甲方按失窃报案处理,并全力协助破案,如发生这种情况乙方在公司。

9、中设计更改材料替换等其他重要的决策作好记录。及时提供施工现场所需材料规格型号和所需日期,做好现场材料的验收签证和管理。工作到施工现场,及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证,对自己不能解决的问题及时向项目经理汇报。工程竣工提供详细的工作量及主材设备等基础资料。协助搞好工程预结算,提供必要的现场资料。施工员劳务聘用合同（3篇）。幕墙基本完成后周内付至合同价款的。验收合格后付清尾款。余留作为保修金,年后付清。本工程保修期为验收后年,乙方负责保修期内的幕墙保修工作。第条关于安全生产和防火的约定。甲方提供的图纸或做法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程,建筑安装工人安全操作规程,中华人民共和国消防条例和其他相关的法规,规范。由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程,消防条例,和。

10、司全部承担,亏损由公司承担,如有盈利,公司视实际情况及乙方对该项目的贡献给予乙方高达利润的以上的利润分红,旅游地产外销型项目的利润分红视乙方在整个项目前后期的整体贡献和功劳实行利润分红。乙方除正常底薪或特定项目任职专案的保底提成外的利润分红甲方完全按乙方为公司创造的价值对公司的贡献及忠诚度等实行论功行赏。乙方的出差旅费,吃住,电话费,办公配备等由公司承担保密忠诚协议全员忠诚守护制公司所有人员有监督其他人员忠诚并维护公司利益的权利和义务,任何人发现公司其他人为私利严重危害公司核心利润的可以通报公司,公司为其绝对保密,经确认核实公司立即开除违反人,罚没其未结的全部薪金分红权益及职权,甲方视实情奖励检举人万元以上；乙方如因另有发展需离开公司,需提前天写书面申请,公司为其配备的业务号码,业务信息等上交给公司,公司派其他总监接手乙方正在跟进的事务,乙。

11、工作期间积累的所有功劳全部废除,所有未结薪金,应得利润分红,福利等作为违约金并罚没,永久不再留用；乙方在工作期间发掘或公司交由乙方跟进的项目信息乙方不得绕开甲方以其他公司或个人名义与开发商私下合作乙方在工作期间所掌握的所有信息归公司所有,任何时候营销策划总监不得私自将本人持有的信息特别是有意找代理的楼盘项目信息出卖,泄露给其他公司或个人。如有立即清理出公司,乙方在公司工作期间积累的所有功劳全部废除,所有未结薪金,应得利润分红,福利等作为违约金并罚没,永久不再留用；乙方在工作期间开展任何业务都必须以甲方名义或甲方授权的名义有相关公司及个人需给予乙方或公司报酬的需上交公司并以公司授权的名义收取,公司根据乙方在本单业务的贡献给予乙方合理的利润分配,乙方不得隐瞒公司以任何名目收取开发商或其他相关公司及个人劳务费好处费等据为自有否则立即开除,工作期间。

12、成的,应当从争议发生之日起十日内,向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,当事人自收到裁决书之日起十日内,可向当地人民法院提起诉讼。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字日期施工员劳务聘用合同篇甲方乙方本着忠诚互信,精诚协作共赢共创伟业的原则,现乙方自愿供职于甲方担任营销策划总监副总经理,双方达成以下协议薪金每月号结算前月应结提成等薪金。营销策划总监薪金底薪元加贡献奖金加项目盈利分红分红是根据具体楼盘项目的特性及乙方对项目贡献乙方创造的利益价值项目利润甲方对该项目投入大小承担风险等双方商议决定,分红阶段和时间甲乙双方据实情商议而定。乙方发掘或公司交由乙方跟进的楼盘并通过乙方前期接盘谈盘提报等最终让公司以尽可能有利的条件与开发商达成合作的,乙方代表公司全程全权管理运营该楼盘项目,该项目在案场销售过程中所需人员配备及资金投入由公。

参考资料：

[1]施工员劳动合同（20篇）（第103页，发表于2023-10-21）

[2]施工协议合同（10篇）（第28页，发表于2023-10-21）

[3]施工项目合同（13篇）（第61页，发表于2023-10-21）

[4]施工现场劳务合同（6篇）（第20页，发表于2023-10-21）

[5]施工委托合同（22篇）（第89页，发表于2023-10-21）

[6]施工图合同（13篇）（第70页，发表于2023-10-21）

[7]施工施工合同（6篇）（第31页，发表于2023-10-21）

[8]施工升降机及其设备租赁合同（3篇）（第13页，发表于2023-10-21）

[9]施工设计合同（22篇）（第101页，发表于2023-10-21）

[10]施工人员劳务合同（9篇）（第50页，发表于2023-10-21）

[11]施工人员劳动合同（12篇）（第47页，发表于2023-10-21）

[12]施工企业劳动合同（16篇）（第102页，发表于2023-10-21）

[13]施工赔偿合同（5篇）（第8页，发表于2023-10-21）

[14]施工劳务清包合同（3篇）（第27页，发表于2023-10-21）

[15]施工劳务合同（24篇）（第162页，发表于2023-10-21）

[16]施工劳务合同（21篇）（第94页，发表于2023-10-21）

[17]施工劳务合同（21篇）(1)（第121页，发表于2023-10-21）

[18]施工劳务分包合同（25篇）（第171页，发表于2023-10-21）

[19]施工劳务分包合同（21篇）（第111页，发表于2023-10-21）

[20]施工建筑合同（5篇）（第16页，发表于2023-10-21）