则建设工程工程量清单计价规范其他工程款支付发包人向承包人支付工程预付款的时间年月日发包人向承包人支付工程预付款的比例及数额安全文明施工费的比例及数额工程预付款扣回的起扣点工程预付款扣回的比例安全施工费数额拨付时间及拨付数额办理期中结算与支付的时间间隔和要求期中支付的最低金额十工程变更变更价款的确定工程量变更幅度或引起合同总价变化幅度增加超过约定幅度以上部分工程量的综合单价确定方法工程量减少剩余部分工程量的综合单价确定方法合同中没有适用或类似变更工程的综合单价，变列价款确定方法十二竣工验收和结算竣工验收承包人提供竣工资料的约定单项工程竣工验收的约定竣工结算本工程如发生发包人在收到催告后天内仍不支付结算价款情况，则发包人承包人同意选择方式进行处理承包人按照双方另外签订合同对留置的标的物进行处理向保证人提出支付担保索赔与发包人协议将该工程折价或拍卖其他十三违约索赔和争议违约通用条款不款所指发包人暂停工程施工持续天以上发包人违约责任约定通用条款不款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定通用条款款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定通用条款款所指发包人不按时支付工程竣工结算款发包人违约责任约定发包人违约的其他约定通用条款款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定通用条款款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定承包人违约的其他约定争议解决争议的约定双方约定，在履行合同过程中产生争议时由调解，调解不成时，采用下列第种方式解决在选中的项目前里打∨，并书写仲裁委员会或者人民法院的具体名称，两项同时选择无效向仲裁委员会提请仲裁，仲裁委员会名称是当地仲裁委员会向人民法院提起诉讼。十五不可抗力不可抗力发包人承包人约定的其他不可抗力级以上的地震级以上的大风继续降水小时且降雨量为以上摄氏度以上并持续天高温天气其它十六保险和担保工程保险发包人承包人约定工程保险事项发包人投保内容发包人委托承包人办理的保险事项承包人投保内容工程担保履约担保金额为支付担保金额为担保方式和其他担保事项约定十八合同生效终止和解除合同分数合同副本份数合同副本保存单位十九补充条款篇幅不够可加附页附件工程质量缺陷保修书发包人全称承包人全称为保证工程在合理使用期限内正常使用，根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例建设工程价款结算暂行办法建设工程质量保证金管理暂行办法，发包人和承包人经协商致，签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。工程质量缺陷保修范围质量缺陷保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏工程给排水管道工程电气管线工程设备安装工程供热和供冷系统工程装饰装修工程以及双方约定的其他项目。具体质量缺陷保修范围，双方约定如下二工程质量缺陷保修期质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下地基基础工程主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙的防渗漏工程为年给排水管道工程电气管理工程设备安装工程为年供热和供冷系统工程为个采暖期供冷期装饰装修工程为年其他项目保修期约定三工程质量缺陷保修责任属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之后天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。四工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。五工程质量缺陷保修金工程质量缺陷保修金般不超过施工合同价款，发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的，具体为币种金额大写元小写元质量缺陷保证金银行利率为六工程质量缺陷保修金的预留本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。七工程质量缺陷保修金的支付工程实际竣工验收满月后般不超过个月，承包人向发包人申请返还保修金，发包人在接到承包人返还保修金申请后天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后天内，将剩余工程质量缺陷保修金和利息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。八其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项九发包人和承包人对保证金预留返还以及工程维修质量费用有争议，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。本工程质量缺陷保修书作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。发包人公章承包人公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日程立项批准文号资金来源二合同工期开工日期竣工日期合同工期总日历天数天。三质量标准工程质量标准四合同价款币种合同总价大写元小写元综合单价或费率详见承包人的投标报价书招标工程详见经确认的工程报价单或预算书非招标工程五组成合同的文件组成本合同的文件包括本合同协议书中标通知书投标书及其附件经确认的工程报价单本合同专用条款和补充条款本合同通用条款标准规范及有关技术文件图纸工程量清单双方有关工程的洽商变更等书面记录和文件发包人或工程师有关通知及工程会议纪要工程进行过程中的有关信件数据电文电报电传传真电子数据交换和电子邮件。六词语定义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予他们的定义相同。七承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。八发包人的承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。九合同生效合同订立时间年月日。合同订立工程概况工程名称工程地点工程规模及结构特征工程承包，订立本合同。达成协议如下第部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。词语定义词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义通用条款是根据法律行政法规规定诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。九住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行帐并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。发包人公章承包人公章住所章的规定，结合具体工程实际，经协商达成致意见的条款，是对通用条款的具体化补充或修订。招投标合同生效合同订立时间年月日。工程的专用条款应当符合招标文件的要求。发包人指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人，或其他指定负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人除经承包人同意外。承包人指在协议书中约定，被发包人接受的具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人除经发包人同意外。数据交换和电子邮件。工程概况工程名称工程地点工程规模及结构特征工程承包范围工程立项批准文号资金来源二合同工期开工日期竣工日期合同工期总日历天数天。三质量标准工程质量标准四合同价款币种合同总价大写元小写元综合单价或费率详见承包人的投标报价书招标工程详见经确认的工程报价单或预算书非招标工程五组成合同的文件组成本合同的文件包括本合同协议书中标通知书投标书及其附件经确认的工程报价单本合同专用条款和补充条款本合同通用条款标准规范及有关技术文件图纸工程量清单双方有关工程的洽商变更等书面记录和文件发包人或工程师有关通知及工程会议纪要工程进行过程中的有关信件数据电文电报电传传真电子数据交换和电子邮件量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。他们的定义相同。七承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工竣工并在质本合同通用条款标准规范及有关技术文件图纸工程量清单双方有关工程的洽商变更等书面记录和文件发包人或工程师有关通知及工程会议纪要工程进行过程中的有关信件数据电文电报电传传真电子人的投标报价书招标工程详见经确认的工程报价单或预算书非招标工程五组成合同的文件组成本合同三质量标准工程质量标准四合同价款币种合同总价大写元小写元综合单价或费率详见承包工程概况工程名称工程地点工程规模及结构特征工程承包，订立本合同。达成协议如下