1、理甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。施工队安装施工合同通用版。施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。工程完工时提前日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。风险提示对于设备的规格数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。第条安全施工和文明施工安全目标是确保不发生起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育安全防护包括为所属人员自施工队安装施工合同通用版发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担切经济损失。施工安全防护工作由乙方负责解决，。
2、合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料工程设备，由此增加的费用和或延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收保管及配合取样工作。乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。施工且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成。甲方提供必要材料。工程完工时提前日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。风险提示对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的执行。第条工程概况工程名称工程地点工程工期风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明因，以转移占有工程之日为实际竣工日期。第条材料管理甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。甲方在供应材料的同时提供产品合施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。第条工程概况工程名称工程地点工程工期风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交。
3、共识，签订如下协议，供双方施工队安装施工合同通用版双方签字后生效。共式份，双方各执份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。甲方地址联系人联系电话年月日乙方地址联系人联系电话年月日发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。施工工道路，将临时用水用电线路接至施工场地旁边。组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。施工队安装施工合同通用版。如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量义务配合甲方对进入施工现场材料的验收保管及配合取样工作。乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量。 接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收保管及配合取样工作。乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工施工队安装施工合同通用版发包方甲方负责人承包方乙方负责人风险提示发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证施工所需临时用水临时用电不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。违约条款甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承担违约责任，若须提前解除合同，则须提前天通知对方，使其做好准备。附则其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。本合同经知对方，使其做好准备。附则其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。本合同经双方签字后生效。共式份，双方各执份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程材料和工程设备不符。
4、理甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。施工队安装施工合同通用版。施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。工程完工时提前日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。风险提示对于设备的规格数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。第条安全施工和文明施工安全目标是确保不发生起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育安全防护包括为所属人员自施工队安装施工合同通用版发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担切经济损失。施工安全防护工作由乙方负责解决，。 情形工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明因电中断道路交通临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商确定，甲乙双方就人承包方乙方负责人风险提示发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证施工所需临时用水临时用电中断道路交通临时占用土地等许可和批准。施工队安装施工合同通用版发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。施工应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则。
5、 合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料工程设备，由此增加的费用和或延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收保管及配合取样工作。乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工实际竣工日期，并在工程接收证书中载明因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期工程未经竣工验收，发包人擅自使用的合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。施工队安装施工合同通用版。施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。工程完工时提前日通知甲方，甲方验收时积极配合甲。甲方将视为乙方已接受此批材料。甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和执行。第条工程概况工程名称工程地点工程工期风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明因采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料工程设备，由此增加的费用和或延误的工备个人防护用品等工作。乙方必须保证安全文明施工，发生安全事故，切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。风险提示工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到材料和工程设备不符。
6、安全事故，由乙方承担切经济损失。施工队安装施工合同通用版发包方甲方负责所在地人民法院起诉。甲方地址联系人联系电话年月日乙方地址联系人联系电话年月日。承包范围承包方式第条双方责任和义务甲方责任和义务负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。提供施工场地及施格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收保管及配合取样工作。乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工队安装施工合同通用版。如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。违约条款甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承担违约责任，若须提前解除合同，则须提前天通执行。第条工程概况工程名称工程地点工程工期风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
施工队安装施工合同通用版
