1、人委托监理的工程以下简称本工程概况如下工程名称工程地点工程规模本合同中的有关词语含义与本合同第部分标准条件中赋予它们的定义相同。下列文件均为本合同的组成部分监理投标书或中标通知书;本合同标准条件;本合同专用条件;在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。委托人向监理人承诺,按照本合同注明的期限方式币种,向监理人支付报酬。本合同自年月日开始实施,至年月日完成。本合同式份,具有同等法律效力,双方各执份。委托人签章监理人签章本合同签订于年月日委托建设网站合同篇项目场地平整合同发包人承包人签约地点签订时间厂房场地平整合同发包人法定代表人联系方式地址承包人法定代表人联系方式资质等级邮箱地址依照中华人民共和国合同法及有关法律法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,双方就项目土。

2、方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为。甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方乙方为家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。乙方签署和履行本合同所需的切手续均已办妥并合法有效。在签署本合同时,任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十条保密甲乙双方保证对在讨论签订执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料包括商业秘密公司计划运营活动财务信息技术信息经营信息及其他商业秘密予以保密。未经该资料和。

3、同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则合同的目的交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。第十条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律法规执行,法律法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十条合同的效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本协议式份,甲方乙方各份,具有同等法律效力。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字签订地点签订地点年月日年月日委托建设网站合同篇委托人与监理人经双方协商致,签订本合同。委。

4、。若对方继续不履行履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。因甲方提供非法图文或甲方非法操作而造成网站被关闭的,其全部责任由甲方承担,因乙方上传非法图文或乙方非法操作而造成网站被迫关闭的,其全部责任由乙方承担。第十条合同的解除双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何方在履行中采用欺诈,胁迫或者暴力的手段,另方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任何方在履行中发现或者有证据表明对方已经,正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不履行,履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。第十条声明及保证甲方甲方为家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。甲方签署和履行本合同所需的切手续均已办妥并合法有效。在签署本合同时,任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲。

5、同的履行在客观上成为不可能或不实际的方,有责任尽切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本合同所称不可抗力是指受影响方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾火灾旱灾台风地震,以及社会事件如战争不论曾否宣战动乱罢工,政府行为或法律规定等。第十条合同的解释本。

6、方施工工程项目事宜协商致,订立本合同。工程概况工程名称工程地址工程承包范围合同价格场地平整工程单价含税为每平米人民币元大写角整,场地平整工程量为平米,合同价格为元大写元整。此合同为固定总价,任何情况下均不作调整。合同单价已包含在施工过程中发生的切费用。包括但不限于如下内容〒土方平整机械进出场费场内外和沿线道路保洁费用道路清洁费用文明施工费用周边协调承包人合理的管理费利润税金等切费用。支付方式付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实有效合法的发票,否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。合同工期工程工期开工日期年月日,竣工日期年月日工期总日历天数为日。或本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准,工期总日历天数为日。上述工期指自开工之日起的绝对日历工期,含冬雨。

7、件的原提供方同意,另方不得向任何第方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。第十条通知根据本合同需要方向另方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用书信传真电报当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。各方通讯地址如下。方变更通知或通讯地址,应自变更之日起日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。第十条合同的变更本合同履行期间,发生特殊情况时,甲乙任何方需变更本合同的,要求变更方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内书面通知发出天内签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。第十条合同的转让除合。

8、系方式通知另方,否则变更方应对此造成的切后果承担责任。第条保密未经对方许可,任何方不得向第方有关法律法规政府部门证券交易所或其他监管机构要求和双方的法律会计商业及其他顾问雇员除外泄露本合同的条款的任何内容以及本合同的签订及履行情况,以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。本合同有效期内及终止后,本保密条款仍具有法律效力。第条不可抗力不可抗力是指合同双方不能合理控制不可预见或即使预见亦无法避免的事件。该事件妨碍影响或延误任何方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为自然灾害战争网络故障带宽或其他网络设备或技术提供商的服务延迟服务故障。出现不可抗力事件时,知情方应及时充分地向对方以书面形式发通知,并告知对方该类事件对本合同可能产生的影响,并应当在合理期限内提供相关证明。由于以上所述不可抗力事件致使合同的部。

9、中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何方在未经征得另方书面同意之前,不得转让给第者。任何转让,未经另方书面明确同意,均属无效。第十条争议的处理本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁;依法向人民法院起诉。第十条不可抗力如果本合同任何方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。声称受到不可抗力事件影响的方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另方,并在该不可抗力事件发生后日内向另方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本。

10、取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解推论或解释负责。边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求,以保证基础边坡的稳定。承包人负责挖土及运土过程中切相关事务的处理包括但不限于测量放线组织开挖工程施工人工清土转运机器设备组织与管理运输道路维修挖掘地面垃圾清运环卫部门的检查等;承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域,未按照发包人指示进行的,发包人对此所运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土卖土。承包人应及时清理场地及日,向乙方支付逾期部分款项的千分之作为逾期违约金。反之,乙方应保证按照合同规定的进度将系统交付验收并交付使用。若因为乙方原因在合同规定的时间内没有完成工程,应给予甲方合同总价款千分之的日违约金。乙方应保证按照合同规定的进度将网站通过验收并交付使用。方变更通讯地址或者联系方式,应及时将变更后的地址。

11、或全部不能履行或延迟履行,则双方于彼此间不承担任何违约责任。第十条争议的解决及适用法律如双方就本合同内容或其执行发生任何争议,双方应进行友好协商;协商不成时,任何方均可向仲裁委员会提请仲裁。该仲裁裁决为终局的,对双方均具有约束力。本合同的订立执行解释及争议的解决均应适用中国法律。第十条通知及合同变更本合同双方之间的任何通知均以书面形式传真专人派送包括特快专递或航空挂号邮件形式发送。通知及函件若为传真形式,则送达时间应以传真传送记录所显示之确切时间为准,除非发出该传真之时间为该日下午时之后,或收件方所在地之时间并非工作日,则收件日期应为收件方所在地时间之下个工作日;若为专人派送包括特快专递,则送达时间应按收件方签收之日期为准;若以航空挂号邮件发送,则送达时间应以邮局之发送单据为凭,自发送之日起日为准。本合同的任何变更均应以书面制成,经双方签。

12、及恶劣气候如大风沙尘冰雹持续高温等政府政治性会议或其他事件如高考运动会重大节假日等因素,为不变期间。工期如有变更,以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。工程质量承包人必须按照国家规定的质量检验标准施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意,并办理变更手续后方可改变施工。工程质量符合甲方验收标准。双方般权利与义务发包人的权利与义务向承包人提供与工程相关的资料,向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位臵。及时履行合同中约定的竣工验收结算义务。按合同约定向承包人支付合同价款。承包人的权利与义务在签订合同之前,承包人已经对施工现场及其周边环境,进行了认真细致和全面的勘察及检查,并且已经就任何可能存在的疑问从发包人。

参考资料：

[1]循环流化床锅炉SNCR脱硝的数值模拟与试验研究（第74页，发表于2022-06-24）

[2]输油管道集肤效应电伴热控制系统的研究（第82页，发表于2022-06-24）

[3]汽车自动调整臂失效检测技术研究（第92页，发表于2022-06-24）

[4]室内给排水采暖管道安装工程施工方案（第10页，发表于2022-06-24）

[5]工业CT探测误差与尺寸测量示值误差的研究（第78页，发表于2022-06-24）

[6]高校思想政治教育实践育人体系建构研究（第77页，发表于2022-06-24）

[7]液压胀紧式轴毂联接器的研制与试验研究（第66页，发表于2022-06-24）

[8]模拟人类视觉的自动图像分割技术研究（第66页，发表于2022-06-24）

[9]基于物联网的客运车乘客安全带监控系统（第81页，发表于2022-06-24）

[10]高精度差示扫描量热仪测控系统设计（第96页，发表于2022-06-24）

[11]低复杂度MIMO系统信号检测算法研究（第72页，发表于2022-06-24）

[12]工业CT系统误差源——角度及尺寸误差的校准方法研究（第64页，发表于2022-06-24）

[13]旅游合同违约责任中的非财产性损害赔偿探析（第35页，发表于2022-06-24）

[14]论公务员职务行为的认定标准（第34页，发表于2022-06-24）

[15]非法行医罪疑难问题研究（第32页，发表于2022-06-24）

[16]盗窃并出卖欠条若干问题研究（第36页，发表于2022-06-24）

[17]资源型县域转型发展研究——以太原市晋源区为例（第52页，发表于2022-06-24）

[18]危险驾驶罪的立法缺陷与完善（第38页，发表于2022-06-24）

[19]山西省高校校园媒体发展分析（第52页，发表于2022-06-24）

[20]山西省承接产业转移路径选择的实证分析（第74页，发表于2022-06-24）