1、屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施。甲方负责对工程质量进度进行监督建设工程施工合同施工合同模版为基础,按预算计价原则调整后作为结算单价合同中没有的项目,乙方按预算计价原则重新编制综合单价,按甲方审核确认后之单价结算。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单详见附件见后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。工程竣工乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲。

2、效力,双方各执份,工完帐清自动换效。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日建设工程施工合同发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商致,订立本合同。厂区场平后保坎建设米米高米宽均距计。厂区道路硬化建设米米计平方米。新厂生产生活消防用水负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。第条违约责任因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承担。合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合。

3、格按安全标准组织容新厂建设需用地的平整土石方开挖清理米米米计立方米含运输,运距不超过。乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十本合同双方约定廉政协议为本合同的附件,并同意中标后提交中标价款廉政保证金。十合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定协议书在承包人提供履约担保,由经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效,全部工程完工经验收合格,在质量保修期满后失效。本合同正式贰份,副本陆份,合同双方各执正本壹份,乙方副本壹份,当正本与副本内容不致时,以正本为准。甲负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。第条违约责任因甲方未向乙方提供。

4、同价土石方综合价每立方为元,大写叁佰元,全石头每立方叁百叁拾元。工程款支付双方约定的工程款进度款支付的方式和时间承包方进场工程进度达到半时由甲方支付工程进度款的作为材料费,工程余款甲方必须内容发生变化时,在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整,变更增加项目,合同中有单价的,按合同中对应的单价计算合同中有类似项目的,以类似项目单价为基础,按预算计价原则调整后作为结算单价合同中没有的项目,乙方按预算计价原则重新编制综合单价,按甲方审核确认后之单价结算。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单详见附件见后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果,甲方自。

5、内工作日内付至剩余工程款为保修金,保修期为年,到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。组成合同的文件组成合同的文件包括本合同协议书中华人民共和国建设部国家工商局联合制定的合同范畴的通用条款和专用条款标准规范和有关技术文件图纸双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分行结算。发包人未按合同日期拨付工程款,每超过日,应向乙方偿付未支付工程款千分之的逾期违约金。乙方未能按期完成施工任务,每迟延日,应减收工程款千分之的违约金。第条其他事项本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。本合同式自双方签章。

6、时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。发包人未按合同日期拨付工程款,每超过日,应向乙方偿付未支付工程款千分之的逾期违约金。乙方未能按期完成施工任务,每迟延日,应减收工程款千分之的违约金。第条其他事项本合同未尽事项工程概况承包范围工程名称依山星苑楼平基工程工程地点市检察院后面工程内容承包范围该工程的场地平基土石方工程的开挖及破碎由于地理条件特殊,土石方工程在施工当中,不能采用爆破方式施工,只能采取机械破碎或人工处理的办法保证该工程以后能达到施工条件,以及达到建设单位的要求条件。合同工期开工日期年月日竣工日期年月日合同工期总日历天数日历天。质量标准工程质量标准达到发包方及建设单位的要求条件。合同价款合。

7、应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。本合同式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持份。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日建设工程施工合同甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律行政法规,遵循平等自愿公正和诚实信用的原则,经过友好协商,双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设事达成致,签订本合同。工程概况工程名称平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作工程地点平武县豆叩镇华丰村工程整,剩余款项元于工程完工后个月支付。

8、。本合同价款以双方确认为结算依据,具体是指完成工程量清单中的个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用,包括了所有人工费材料费机械费运输费间接费利润税金以及材料设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据即由乙方报给甲方审核后确认,其余人工单价辅料单价综合费用管理费利润税金等按合同清单计价,不因任何因素而调整。如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时,在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整,变更增加项目,合同中有单价的,按合同中对应的单价计算合同中有类似项目的,以类似项目单量问题甲方全额支付给乙方。组成合同的文件组成合同的文件包括本合同协议书中华人民共和国建设部国家工商局联合制定的合同范畴的。

9、工处理的办法保证该工程以后能达到施工条件,以及达到建设单位的要求条件。合同工期开工日期年月日竣工日期年月日合同工期总日历天数日历天。质量标准工程质量标准达到发包方及建设单位的要求条件。合同价款合同价土石方综合价每立方为元,大写叁佰元,全石头每立方叁百叁拾元。工程款支付双方约定的工程款进度款支付的方式和时间承包方进场工程进度达到半时由甲方支付工程进度款的作为材料费,工程余款甲方必须年月日。此工程的报建和政府的所有法律法规要求的修建手续由甲方提供。乙方必须按照国家建设标准保质保量,按期完成施工。工程造价及支付此工程为合同包干价,总计工程造价为万元大写伍佰壹拾陆万叁仟元整。支付情况甲方必须按乙方月进度已完工程量的支付每月日结算当月工程量工程完工后,甲方将工程款在月。

10、后生效,甲方持份,乙方持份。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日建设工程施工合同甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律行政法规,遵循平等自愿公正和公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日建设工程施工合同发包方甲方承包方乙方按照中华人民共和国合同法全国室内装饰设计,施工企业管理规定的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议。工程概况工程名称室内装饰工程工程地点承包范围承包方式施工承包,包工包料包质量包工期包安全包文明施工。工期本工程自年月日开工,于年月日竣工,具体开工日期以甲方通知为准。工程质量按本合同第条约定标准合同价人民币大写元整。甲方义务开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房。

11、负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。工程竣工乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。第条价格及付款方式工程总承包价为元。上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它切费用包括拆房,打围墙,甲方无需再向乙方支付任何费用。付款方式竣工验收后付元,除总金额的百分之质保金外,剩余部分付,质保金年满后付清时间按验收合格之日起计算。第条甲方义务按合同向乙方拨付工程款。帮助协调施工现场的临时用水用电等事宜。第条乙方义务承包人负责对工程质量进度安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。第条施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严。

12、通用条款和专用条款标准规范和有关技术文件图纸双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。合同经签订,单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约,赔偿守约方工程总价的损失。纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十此合同式肆份,双方各执两份。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日。建设工程施工合同施工合同模版。乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事包人的工程施工,如因发包人原因造成工程延误,责任由发包人负责,承包方不再负责,并由发包方负责承包方的切经济损失。本合同其它未尽事宜部分,由双方另行协商,签订补充合同。本合同式份,经承发包双方签字后生效,份合同具有同等法律。

参考资料：

[1]促销方案策划书【策划书模版】（第26页，发表于2022-06-26 19:37）

[2]此次疫情先进事迹心得体会（整理版）（第8页，发表于2022-06-26 19:37）

[3]此次疫情感人事迹心得体会（第11页，发表于2022-06-26 19:37）

[4]此次疫情的思想汇报（整理版）（第11页，发表于2022-06-26 19:37）

[5]春季某某小学开学复课疫情防控演练方案（整理版）（第18页，发表于2022-06-26 19:37）

[6]窗帘购销合同范文【购销合同模板】（第26页，发表于2022-06-26 19:37）

[7]传承雷锋精神活动策划书（第20页，发表于2022-06-26 19:37）

[8]传承红色基因牢记初心使命党员个人心得感悟5篇范文（整理版）（第10页，发表于2022-06-26 19:37）

[9]储运部工作总结【工作总结模版】（第28页，发表于2022-06-26 19:37）

[10]初中生我的梦想演讲稿范文某某某精选5篇（第10页，发表于2022-06-26 19:37）

[11]初中生青年节感触模板五篇(仅供参考)（第7页，发表于2022-06-26 19:37）

[12]初中生前滚翻教案3篇（第14页，发表于2022-06-26 19:37）

[13]初中版信息技术第一册教案（整理版）（第53页，发表于2022-06-26 19:37）

[14]初中安全班会精选教案（第17页，发表于2022-06-26 19:37）

[15]城市管理综合行政执法工作动员大会讲话（整理版）（第9页，发表于2022-06-26 19:37）

[16]承包餐饮合同范文【承包合同模板】（第37页，发表于2022-06-26 19:37）

[17]诚实守信道德模范事迹材料（第12页，发表于2022-06-26 19:36）

[18]超出二本线20分能报考什么学校 学享经验长分（整理版）（第4页，发表于2022-06-26 19:36）

[19]铲除形式主义官僚主义滋生土壤心得体会（整理版）（第7页，发表于2022-06-26 19:36）

[20]产业带头人周应杰脱贫攻艰先进事迹（整理版）（第6页，发表于2022-06-26 19:36）