1、的费用和或延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润删”。二业主协力行为的法律性质探讨业主协力行为的相关问题时，最具争议者乃业主的协力行为是否为业主的义务。承包商可能主张业主除负有给付报酬的义务外，尚负有协助承包商按预定进度于工地施作的义务，因业主无法按期提供工地或未及时提供正确的设计图说，导致承包商逾期完工时，业主即给付迟延，应负损害赔偿责任然业主则抗辩其提供工作场所的义务，仅为业主的协力行为，而非业主的给付义务。业主于承揽合同中就工作给付的受领为债权人而非债务人，与给付迟延的债务不履行责任无涉，自无给付迟延的适用。对此，学理上见解各异。否定见解者如郑玉波之特别规定说史尚宽之受领迟延谢肯定见解者如戴修瓒㈣邱聪智剐等。示范文本卜陈秋华停工索赔见古嘉谆刘志鹏主编工程法律实务解析台北元照。
2、观察，定作人不为工作协力，因不可归责于承揽人，承揽人不负担债务不履行责任，此时定作人无法享有工作物完成的经济价值，而承揽人也无法获得报酬利润，契约的主要目的则无由实现法规范的意旨，应该是积极的成就契约的主要目的的实现，定作人旦签订承揽契约，而工作的完成，须定作入的协力，始能完成者，故由契约之主要目的及其经济价值来观察，定作人之协力，即为定作人之义务嘲。三小结本文以为，对于业主协力行为的法律性质应个别观察，如其协力乃承包商完成工作必不可少的环，则该协力行为应当解释为对承包商的合同义务，倘业主迟延履行，应负债务不履行之责如其协力非不可或缺，除合同另有特别约定外，似应解释为业主的不真正义务，业主不为协力时仅生受领迟延之责。合同法第二百五十九条规定“承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。。
3、见吴若萍公共营建工程契约中迟延完工之问题研究以不可归责于承揽人为中心硕上学位论文台湾台湾大学去律学研究所，刘志鹏定作人之协力行为见古嘉谆，陈希佳，颜玉明主编工程法律实务解析二台北元照出版有限公司，万方数据第二章主迟延履行之认定及其法律后果完成工作，故及时提供恰当的图说为业主的协力义务。倘业主迟延提供图说或迟延办理变更设计致使承包商费用增加和或工期延误的，承包商可请求展延工期赔偿损失。三提供必要许可及证照许多工程开工前法律规定必须办理相关许可或证照者，业主如不办理，承包商必无法完成合同的工作，因之，认为提供必要许可证照等亦为业主的协力义务。示范文本规定“发包人应依法办理法律规定由其办理的许可批准或备案，并协助承包商办理法律规定的有关施工证件和批件。”国内工程实务中其实需要业主办理的相对不多。
4、出版有限公司，史尚宽债法各论训北京中国政法大学出版社，戴修瓒民法债编各论上上海上海法学编译社，邱聪智新订民法各论中姗台北元照出版有限公司，万方数据东南大学硕上学位论文不真正义务说业主的协力行为仅为对己义务，而非债务人的给付义务，即业主不因对承包商负有协力义务，而使业主从债权人身份变成债务人。因之，承包商如果欲将此义务转化成为业主的真正义务，则必须透过合同的约定，否则不能仅凭业主的协力行为对承包商有利益，就说协力行为是业主的给付义务。定作人未为协力的不作为，不构成给付迟延然如依契约的内容，就其必要的协力，对于承揽人为债务人而负有义务者，自当别论。亦有判决认为提供图说等协力义务为附随义务。二真正义务说业主的协力行为乃真正义务，当业主不履行时，构成给付迟延。该说认为由契约的主要目的及其经济价值。
5、程施工合同的特点建设工程施工合同具备承揽合同的般特点二建设工程施工合同权利行使之特殊限制第二节建设工程施工合同“迟延履行”的法律要件业主与承包商有效债务之存在二业主与承包商之债务履行须为可能三债务履行期之徒过而债务人未为履行四债务人之迟延履行没有正当事由第二章业主迟延履行的认定及其法律后果第节业主之付款迟延业主付款义务的内容二业主付款义务的履行期限加三业主付款迟延的阻却第二节业主之受领迟延业主受领的内涵二业主受领的法律性质三业主受领迟延是否要求有过错四受领迟延之阻却第三节业主之协力迟延业主协力义务的内容二业主协力行为的法律性质三业主协力迟延是否要求有过错四业主协力迟延的阻却第四节业主迟延履行的法律后果逾期付款的利息二损害赔偿三解除合同第三章承包商迟延履行的认定及其法律后果第节承包商之工期。
6、型垡!￡￡半东南大学学位论文使用授权声明东南大学中国科学技术信息研究所国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布包括以电子信息形式刊登论文的全部内容或中英文摘要等部分内容。论文的公布包括以电子信息形式刊登授权东南大学研究生院办理。研究生签名堪导师签名万方数据摘要建设工程施工合同迟延履行法律问题研究论文摘要研究生姓名李思博导师姓名高歌东南大学迟延履行乃建设工程争议中最为常见及最为复杂的问题。我国工程法学处于萌芽之态，对建设工程施工合同迟延履行中的实体性争议，缺乏切实有效的可操作规则。本文力图将建设工程施工合同迟延履行加以类型化，参考台湾地区及。
7、特别说明。台湾地区国道新建工程局年月般条款条规定“工地之提供除本契约中主办机关提供承办商使用工地之范围及交付顺序另有规定外，主办机关应按工程施工顺序，于工程司发出开工通知时，依本契约规定提供工地给承包商使用，使承包商能依所提送经工程司核定施工计划，开始进行本工程施工。”我国示范文本规定业主应承担提供施工现场施工条件和基础资料等义务。解决居民之抗争是否亦为业主的协力义务工程建设常见居民因环境影响或补偿费过低而聚集抗议，业主是否应协助排除居民的抗争，实为困扰工程实务的问题。首先，居民抗争的法律性质似属事变，尚未及不可抗力川其次，排除居民抗争的责任通常应在业主。从风险控制的角度观察，若居民抗争问题终未能妥适解决时，宜解释为可归责于业主，可按合同法第二百八十三条的规定，承包商可顺延工程日期，并有。
8、各论北京中国政法大学出版社，李惠贞展延工期增加费用相关问题兼论美国法之展延索赔见古嘉谆，陈希佳，颜玉明主编工程法律实务解析二台北元照出版有限公司，刘志鹏定作人之协力行为见古嘉谆，陈希佳颜玉明主编工程法律实务解析二台北元照出版有限公司，万方数据豪劫大粤硕士学位论文建设工程施工合同迟延履行法律问题研究导师姓名越万方数据匪仕时让屺芏￡嬲埘万方数据东南大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。研究生签名查要迫日。
9、迟延承包商的时间义务二承包商迟延履行之阻却第二节承包商工期迟延的法律后果工程合同约定的逾期违约金二解除合同。但协力义务的范围应有所限制，并非所有业主的协力行为均属之，必须该工作必须由定作人的协力始能完成者方属之。业主应在合理时间内提供承包商工地等施工条件合同之约定工地的提供可谓业主最重要的协力义务。工程合同般会约定业主应于定期限内交付土地予承包商，业主有交付土地的合同义务纵合同中没有约定，依照法院的见解交付土地仍属合同默示条款的范围。英国建筑合同标准文本帅第条“合同中未约定土地交付期限者，不得晚于合同订立后之六个星期。业主未于期间内交付土地，导致承包商受有损失者，承包商可向业主请求展延期限及损失费用。郴施工合同条件第版第条规范了业主应提供承包商之工地进入权及占有使用权，并对“工地”晤羽作。
10、更多是承包商协助业主完成申办证照。四通知开工提供适时之指示业主开工通知发出后，承包商才进场施工，如业主迟不通知开工，承包商自无从进场施工。参之施工合同条件第版，如果业主未在规定时间内通知承包商开工而导致承包商损失，承包商得按其第条的规定终止合同，并且不会影响原来合同的权利或义务另按第条规定，业主仍必须依第条的规定支付承包商己完成工作的报酬及所支出的费用，同时还要支付终止所导致承包商损失的利润和其他损失。另施工期间，承包商对于施工规范及合同图说的疑议请求业主明确的指示，若业主迟不指示，亦属未尽协力义务，如致使承包商工程延误，皆为可归责于业主的事由。五业主负有材料提供义务时，应在合理时间内向承包商提供材料“发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增。
11、要求赔偿损失。若业主与承包商间另行约定由承包商负责解决居民抗争时，法院亦有认为该项风险既为承包商所得预见，该项约定有效，而责由承包商自行负担居民抗争之风险者删。二业主应在合理时间内向承包商提供图说及协调承包商的主要义务即按图施工，若业主不及时提供明确的施工图说，承包商必无法台湾高等法院年度上更字第号判决张晏箐工程契约下定作人之协力义务硕上学位论文台湾国立成功人学法律系，愠刚过瞬删通啦哪如删，弘却，能廿血然应特别叙明者，施工合同条件第版第条“工地”之定义中，工地不仅指工程被执行兴建工作之该块土地，还包括合同中己明确定于合同条款中之其他土地在内。当承揽人取得工地的同时，工地的安全保险等责任，亦随着工地的取得而转移于承揽人。有观点认为当业主纵使尽力防止亦无法避免民众抗争时，方属不可抗力之情形。。
12、作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。”第二百八十三条进步规定“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料设备场地资金技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工窝工等损失。”三业主协力迟延是否要求有过错对于业主协力迟延是否要求有过错，学者见解不致。认为仅属业主的协力行为者，如业主不为协力，仅是债权人的受领迟延，故不以业主有过失为必要如果采取业主负有协力义务观点者，则认为以可归责于业主者为必要。吾人如果采取协力义务说观点时，业主有故意过失，即属可归责于业主的事由，举例而言，依照承揽合同业主有提供工地的义务，但因土地未及办理征收，致承包商未能开工，此应属可归责于业主的事由。史尚宽债。
参考资料：
1、该PPT不包含附件（如视频、讲稿)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
小清新卡通风亲子沟通技巧培训课件PPT 编号18060