1、装潢权委托给乙方。为了保证工程顺利的进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同,以便共同遵守。工程概况工程地址居室规格房型层式室厅厨卫总计施工面积平方米;施工内容详见本合同附件家庭装潢施工项目明细和户型施工图。委托方式工程价款清包工费元,大写付款方式施工队进场,预支生活费元,水电工完工,付元木工完成,付元,泥工完成,付元,工程竣工,付元,工程施工中如有项目增减或需要变动,增减项目的价款甲乙双方协商后,待增减项目完工时并结清。工程质量保修金元,从竣工之日起年后支付。若工程竣工时所有验收项目均达到甲方验收标准且验收满意,甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。设计甲方若有图纸须向乙方提供图纸套,并负责交底工作;甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。材料乙方应提前天向甲方提供需购材料清单,甲方应。

2、处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第条付款方式合同经签订,甲方即应付工程材料款和施工工费的;当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的。剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期天按未付工程价款额的支付给乙方。甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件复印件交给乙方。第条工程工期如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。

3、民法院提起诉讼。第十条合同的变更和终止合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。补充合同与本合同具有同等的法律效力。本合同包括合同附件补充合同式份,甲乙双方各执份。甲方业主乙方签章签章住所地址企业地址邮政编码邮政编码工作单位法人代表委托代理人委托代理人电话电话签约地址签约日期小型工装装修合同范本业主以下简称甲方联系电话施工队以下简称乙方联系电话身份证号码及复印件工程项目居室装潢甲乙双方经过多次友好洽谈和协商,现甲方决定将居室。

4、注明内容元。第条质量要求工程使用主要材料的品种规格名称,经双方认可。工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。凡由甲方自行采购的材料设备,产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。第条材料供应乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。甲方负责采购供应的材料设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期。

5、办业务员必需有法人代表的委托证书。指派名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。负责施工现场的安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人。

6、在天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。凡由甲方所提供的所有建筑材料,经由乙方验收后并给予保管,非经甲方同意,不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的,应按材料的实际价格的倍补偿给甲方。未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。若需乙方代购部分材料,乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。工期及工程质量检查与验收从年月日起至。

7、。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟日,以装潢工程价款中人工费的作为误工费支付给乙方元。由甲方自行挑选的材料设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。在施工中,因工程质量问题双方意见不而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第条工程验收工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。乙。

8、要求外,如有增加工作,双方另行协商,施工费不得高于同类平均水平。工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由乙方施工承包人自备自理。乙方施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。乙方应指派姓名为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位臵,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,旦发生问题,后果自负。附则本合同由甲乙双方直拉签订,合同式两份,甲乙双方各执份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同签订后工程不得转包。工程竣。

9、方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。第条其他事项甲方责任必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水电气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水电气线路图,并向乙方进行现场交底。次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。乙方责任应主动出示企业营业执照会员证书或施工资质；经。

10、因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担;乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。十施工机具乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。十工地现场管理现场禁止使用明火;油漆材料必须和其他材料分开放臵。十维修因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。普通维修乙方应在甲方通知乙方后天内及时维修,特殊情况水电问题乙方必须在小时内赶到并维修。若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从工程保修金中扣除。十合同附件施工内容项目及造价明细。十合同争议出现争议甲乙双方先协商。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十其它说明和要求须隐蔽的管线应在甲方验收合格后再进行隐蔽作业,竣工交验前应向甲方提供室内水电管线的竣工图。除上述装潢。

11、工完结后合同履行完后自动终止。本合同的附件为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。甲方乙方签章签章签约日期签约日期。第条工期延误对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延；工程量变化或设计变更；不可抗力；甲方同意工期顺延的其他情况。对以下原因造成竣工的日期延误,反工费用由甲方承担,工期应当顺延；甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；因甲方责任造成工期延误的其他情况。因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。判断造成工期延误以双方认定的文字协议为确定双方责任的依据。由甲方自行挑选的材料设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,工期顺延；由于乙方施工造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

12、年月日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元天。施工期间,乙方每天的工作时间为上午点分至点分;下午点分至点分。工程质量检查及验收a本工程质量评定验收标准的依据施工图纸作法说明设计变更;住宅装饰装修工程施工规范市家庭居室装饰工程质量验收标准b过程验收项目基础改造工程水电线路改造工程封闭前,防水工程铺设瓷片前,吊顶工程封石膏板涂料前,门窗工程细木工程墙漆工程;c验收合格项目双方确认;不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止。材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。垃圾清运垃圾袋装化;垃圾应日日清;垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。劳动力管理开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜;乙方应具备在长沙市暂住的切证件,。

参考资料：

[1]试用期员工聘用合同（3篇）（第8页，发表于2023-10-21）

[2]试用期用工合同（16篇）（第64页，发表于2023-10-21）

[3]试用期劳动用工合同（3篇）（第20页，发表于2023-10-21）

[4]试用期劳动合同（22篇）（第68页，发表于2023-10-21）

[5]试用期个人劳动合同（3篇）（第19页，发表于2023-10-21）

[6]试验检测委托合同（21篇）（第78页，发表于2023-10-21）

[7]事业单位用工聘用合同（10篇）（第37页，发表于2023-10-21）

[8]事业单位司机聘用合同（3篇）（第14页，发表于2023-10-21）

[9]事业单位聘用合同版（15篇）（第77页，发表于2023-10-21）

[10]事业单位聘用合同（19篇）（第94页，发表于2023-10-21）

[11]事业单位临时用工合同（3篇）（第11页，发表于2023-10-21）

[12]事业单位借调合同（17篇）（第81页，发表于2023-10-21）

[13]事业单位工资集体合同（3篇）（第10页，发表于2023-10-21）

[14]事业单位的劳动合同（4篇）（第30页，发表于2023-10-21）

[15]事业编聘用合同（3篇）（第17页，发表于2023-10-21）

[16]事故医疗合同（3篇）（第8页，发表于2023-10-21）

[17]市中心住宅房租赁合同书（13篇）（第54页，发表于2023-10-21）

[18]市政施工合同（9篇）（第25页，发表于2023-10-21）

[19]市政工程施工合同（19篇）（第186页，发表于2023-10-21）

[20]市政府采购合同（12篇）（第114页，发表于2023-10-21）